2024年工程分包及工人雇佣合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程分包及工人雇佣合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格确认1.2雇主主体资格确认1.3工人定义第二条：工程分包范围及内容2.1分包工程范围2.2分包工程内容2.3分包工程量第三条：工程分包价格及支付方式3.1分包价格确定3.2分包价格调整3.3支付方式及时间第四条：工程质量及验收标准4.1工程质量要求4.2验收标准及流程4.3质量问题处理第五条：工期及进度5.1合同工期5.2工程进度要求5.3工期延误及延长第六条：工人雇佣及管理6.1工人招聘及录用6.2工人工资及福利6.3工人管理及培训第七条：安全生产及环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求及措施第八条：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿金额计算及支付8.3违约金计算及支付第九条：争议解决方式9.1争议解决途径9.2仲裁或诉讼地点及法院9.3仲裁或诉讼费用承担第十条：合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件及后果第十一条：保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务及期限11.3泄密责任及赔偿第十二条：不可抗力12.1不可抗力事件定义12.2不可抗力事件后果处理12.3不可抗力事件证明文件第十三条：税费及其他费用13.1税费承担及支付13.2其他费用承担及支付13.3费用支付时间及方式第十四条：其他约定14.1双方的其他权利义务14.2合同的补充条款14.3合同的修改及替代第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格确认1.2雇主主体资格确认1.3工人定义第二条：工程分包范围及内容2.1分包工程范围乙方分包的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等。2.2分包工程内容乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的设计、施工、验收等全部工作内容。2.3分包工程量乙方向甲方提供的分包工程量应符合甲乙双方确认的工程量清单。第三条：工程分包价格及支付方式3.1分包价格确定分包价格由甲乙双方按照公平、合理的原则，参照市场行情和工程量清单进行协商确定。3.2分包价格调整分包价格调整的条件和方式由甲乙双方在合同中另行约定。3.3支付方式及时间甲方应按照双方确认的工程进度，分阶段向乙方支付分包工程款项。具体支付方式及时间由甲乙双方在合同中另行约定。第四条：工程质量及验收标准4.1工程质量要求乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量。4.2验收标准及流程分包工程的验收标准及流程由甲乙双方在合同中另行约定。4.3质量问题处理如分包工程出现质量问题，乙方应按照甲乙双方约定的方式及时进行整改和修复。第五条：工期及进度5.1合同工期合同工期指双方约定的分包工程开始施工之日起至工程竣工交付之日止的期限。5.2工程进度要求乙方应按照甲乙双方确认的工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。5.3工期延误及延长如乙方因自身原因导致工期延误，应按照甲乙双方约定的方式承担相应的违约责任。如遇不可抗力等特殊情况需要延长工期，乙方应向甲方提交相关证明材料，经甲方确认后方可延长工期。第六条：工人雇佣及管理6.1工人招聘及录用乙方应按照甲方的要求，负责工人的招聘、录用和管理。6.2工人工资及福利乙方应按时足额支付工人工资，并依法为工人缴纳社会保险，保障工人的合法权益。6.3工人管理及培训乙方应对工人进行必要的管理及培训，确保工人熟悉工程要求和操作规程，保证工程质量及安全。第八条：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。具体违约行为及责任由甲乙双方在合同中另行约定。8.2赔偿金额计算及支付乙方应按照甲乙双方确认的计算方式，承担因违约导致的赔偿责任。赔偿金额应在确认违约行为后10日内支付给甲方。8.3违约金计算及支付如乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金的计算方式及支付时间由甲乙双方在合同中另行约定。第九条：争议解决方式9.1争议解决途径双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点及法院由甲乙双方在合同中另行约定。9.3仲裁或诉讼费用承担甲乙双方应各自承担因争议解决所产生的仲裁或诉讼费用。第十条：合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同解除条件及后果合同解除的条件及后果由甲乙双方在合同中另行约定。第十一条：保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密义务及期限乙方应对甲方的保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算。11.3泄密责任及赔偿如乙方泄露甲方的保密信息，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第十二条：不可抗力12.1不可抗力事件定义不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件后果处理如发生不可抗力事件，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。双方应根据事件影响，协商确定合同履行方案。12.3不可抗力事件证明文件乙方应向甲方提供不可抗力事件的证明文件，以证实乙方无法履行合同的原因。第十三条：税费及其他费用13.1税费承担及支付合同约定的税费由甲乙双方按照法律规定承担，并按时支付。13.2其他费用承担及支付合同约定的其他费用由甲乙双方按照约定承担，并按时支付。13.3费用支付时间及方式费用支付时间及方式由甲乙双方在合同中另行约定。第十四条：其他约定14.1双方的其他权利义务甲乙双方的其他权利义务由甲乙双方在合同中另行约定。14.2合同的补充条款合同的补充条款由甲乙双方在合同签订后另行签订。14.3合同的修改及替代合同的修改及替代应由甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、施工方、材料供应商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其在合同中的义务，并对因其原因导致的工程质量、进度等问题承担相应责任。1.3第三方权利第三方有权按照合同约定，获取相应的权益，并有权对合同履行情况进行监督。第二条：第三方介入方式及条件2.1第三方介入方式第三方介入合同的方式包括但不限于：提供专业咨询、监理服务、材料供应、施工协作等。2.2第三方介入条件第三方介入的条件由甲乙双方在合同中另行约定，包括但不限于：甲方、乙方同意第三方介入；第三方具备相应资质和能力；第三方与甲方、乙方无利益冲突等。第三条：第三方介入后的合同变更3.1合同变更方式第三方介入后，合同的变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。3.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于：第三方职责划分；合同价款调整；合同履行期限变更等。第四条：第三方责任限额4.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因履行合同义务过程中产生的赔偿责任的上限。4.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中协商确定，并明确第三方应承担的赔偿责任。4.3第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整应由甲乙双方协商一致，并签订书面调整协议。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系定义第三方与甲乙方的关系指第三方在合同履行过程中，与甲方、乙方之间的权利义务关系。5.2第三方与甲乙方的权利义务划分第三方与甲乙方的权利义务划分应由甲乙双方在合同中另行约定，明确各方的权利义务边界。5.3第三方与甲乙方的争议解决第三方与甲乙方的争议解决应参照合同中争议解决方式的约定进行。第六条：第三方介入后的合同解除6.1合同解除条件第三方介入后，合同的解除条件由甲乙双方在合同中另行约定。6.2合同解除后果合同解除后果应包括但不限于：第三方责任承担；合同价款结算；工程验收等。第七条：第三方介入后的保密条款7.1保密信息范围第三方介入后的保密信息范围包括但不限于：合同内容、技术资料、商业秘密等。7.2保密义务及期限第三方应对甲乙双方的保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算。7.3泄密责任及赔偿如第三方泄露甲乙双方的保密信息，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。第八条：第三方介入后的不可抗力8.1不可抗力事件定义第三方介入后，不可抗力事件的定义指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。8.2不可抗力事件后果处理如发生不可抗力事件，第三方应立即通知甲乙双方，并提供相关证明材料。甲乙双方应根据事件影响，协商确定合同履行方案。8.3不可抗力事件证明文件第三方应向甲乙双方提供不可抗力事件的证明文件，以证实其无法履行合同的原因。第九条：第三方介入后的税费及其他费用9.1税费承担及支付第三方介入后，合同约定的税费由甲乙双方及第三方按照法律规定承担，并按时支付。9.2其他费用承担及支付第三方介入后，合同约定的其他费用由甲乙双方及第三方按照约定承担，并按时支付。9.3费用支付时间及方式第三方介入后，费用支付时间及方式由甲乙双方另行约定。第十条：第三方介入后的合同终止和解除10.1合同终止条件第三方介入后，合同的终止条件由甲乙双方在合同中另行约定。10.2合同解除后果合同解除后果应包括但不限于：第三方责任承担；合同价款结算；工程验收等。第十一条：第三方介入后的争议解决11.1争议解决途径第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程分包范围及内容详细清单附件二：工程分包价格确认书附件三：工程质量及验收标准详细规定附件四：工期进度计划表附件五：工人雇佣合同模板附件六：安全生产及环保措施详细规定附件七：违约金计算公式及标准附件八：争议解决方式确认书附件九：保密协议附件十：不可抗力事件证明文件模板附件十一：税费及其他费用支付明细表附件十二：合同履行过程中的补充协议附件十三：合同解除或终止协议附件十四：第三方介入协议说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定完成分包工程的设计、施工、验收等工作内容。2.乙方未按照约定时间向甲方支付分包工程款项。3.乙方未按照约定保障工人的合法权益，如工资拖欠、社会保险未缴纳等。4.乙方未按照约定进行安全生产及环保措施。5.甲方未按照约定时间向乙方支付工人工资、材料款等。6.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件等。7.甲方、乙方未按照约定处理合同争议。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照附件七中的违约金计算公式及标准进行计算。2.赔偿金额计算：根据违约行为导致的损失金额进行计算。3.违约行为导致的损失包括但不限于：工程质量修复费用、工期延误损失、材料损失等。示例说明：假设乙方未按照约定时间完成分包工程，导致甲方无法按时交付工程给第三方使用，甲方因此遭受了50万元的违约金损失。根据附件七中的违约金计算公式，乙方应向甲方支付50万元的违约金。说明三：法律名词