2024年城市供水管道建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年城市供水管道建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同工期的定义第二条工程内容2.1工程概述2.2工程量清单2.3工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条施工要求及规范4.1施工方案及工艺4.2施工安全规范4.3环境保护与节能要求第五条工程进度5.1施工计划5.2工程进度报告5.3延期违约责任第六条质量保修6.1保修范围与期限6.2质量问题的处理6.3保修费用承担第七条合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约赔偿限额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律9.3争议解决的时间限制第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效后的处理第十一条合同的附件11.1附件清单11.2附件的效力11.3附件的更换与补充第十二条合同的保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及期限12.3违约保密的赔偿第十三条合同的转让13.1转让条件13.2转让程序13.3转让后的责任承担第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律、法规的变化14.3合同的语文版本及解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同工期的定义合同工期指自合同签订之日起至工程竣工交付之日止的时间段。第二条工程内容2.1工程概述本工程包括但不限于：供水管道铺设、阀门安装、检查井砌筑、附属设施建设等。2.2工程量清单工程量清单详见附件一。2.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《城市供水管道工程施工及验收规范》（GB502422002）等。第三条合同价格3.1合同总价本工程合同总价为人民币【】元（大写：【】元整），币种为人民币。3.2价格调整机制合同总价在合同有效期内不得调整。如遇不可抗力等特殊情况，双方可协商调整。3.3支付方式及进度支付方式为进度付款，具体支付方式及进度详见附件二。第四条施工要求及规范4.1施工方案及工艺乙方应根据工程特点和设计要求，编制详细的施工方案和工艺流程，并报甲方审批。4.2施工安全规范乙方应严格按照国家及地方安全生产法规和标准进行施工，确保施工安全。4.3环境保护与节能要求乙方应遵守国家及地方环境保护和节能法规，采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。第五条工程进度5.1施工计划乙方应根据工程量和施工方案，编制详细的施工计划，并报甲方审批。5.2工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，确保工程按计划进行。5.3延期违约责任如乙方原因导致工程延期，应按照合同约定承担违约责任。第六条质量保修6.1保修范围与期限本工程保修期限为验收合格之日起【】年。保修范围包括但不限于：供水管道、阀门、检查井等。6.2质量问题的处理如发现质量问题，甲方有权要求乙方及时修复或重新施工，直至符合合同质量要求。6.3保修费用承担保修费用由乙方承担。如属甲方原因导致的问题，甲方承担相应费用。第八条违约责任8.1违约行为乙方未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定、工程延期等行为均视为违约。8.2违约责任承担乙方违约时，应承担违约责任，包括但不限于：赔偿甲方损失、支付违约金、按合同总价支付逾期利息等。8.3违约赔偿限额乙方的违约赔偿限额为本合同总价的一倍。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁或诉讼地点为甲方所在地人民法院，适用法律为中华人民共和国法律。9.3争议解决的时间限制双方应在争议发生之日起【】日内提交仲裁或诉讼申请。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件详见附件三。10.3合同失效后的处理合同失效后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，恢复场地原状。第十一条合同的附件11.1附件清单附件清单详见附件四。11.2附件的效力附件与本合同具有同等法律效力。11.3附件的更换与补充附件如有更换或补充，双方应签字盖章确认。第十二条合同的保密条款12.1保密信息范围保密信息范围包括但不限于：工程设计资料、施工方案、合同价格等。12.2保密义务及期限乙方应对保密信息保密，保密期限为合同终止之日起【】年。12.3违约保密的赔偿乙方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失。第十三条合同的转让13.1转让条件合同转让应得到对方的书面同意。13.2转让程序转让程序详见附件五。13.3转让后的责任承担转让后，新的合同主体应继续履行合同义务。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件详见附件六。14.2法律、法规的变化如国家法律、法规发生变化，影响合同履行，双方应按变化后的法律、法规执行。14.3合同的语文版本及解释权本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同解释权归甲方所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同涉及的第三方介入包括但不限于：中介机构、监理机构、检测机构、融资机构等。1.2第三方职责第三方应按照合同约定及国家相关法律法规，履行其职责，确保工程质量、进度和安全。第二条第三方选择的程序2.2乙方应协助甲方进行第三方选择，提供相关资料和信息。第三条第三方合同的签订3.1甲方与第三方签订合同，明确第三方职责、权利和义务。3.2乙方应参与甲方与第三方签订的合同，并对合同内容进行确认。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因违约、过失或违法行为导致工程损失的责任限制金额。4.2第三方责任限额为本合同总价的一定比例，具体比例由甲方与第三方在签订合同时约定。第五条第三方违约的处理5.1第三方违约时，甲方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于：赔偿损失、支付违约金、按合同总价支付逾期利息等。5.2乙方应协助甲方处理第三方违约事宜，提供必要的证明文件和资料。第六条第三方与甲乙方的沟通与协作6.1第三方应定期与甲乙双方进行沟通，报告工程进度、质量及安全情况。6.2甲方、乙方均有权对第三方的工作进行监督、检查，并提出合理化建议。6.3第三方应积极响应甲乙双方的合理要求，及时解决问题。第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更如因特殊情况需要变更第三方，甲方应与乙方协商一致，并重新选择第三方。7.2第三方介入的终止第三方介入终止条件详见附件七。第八条第三方费用8.1第三方费用指甲方支付给第三方的报酬及费用。8.2甲方应按照合同约定支付第三方费用。8.3乙方应协助甲方核算第三方费用，并提供必要的单据。第九条第三方责任保险9.1甲方应要求第三方购买责任保险，确保工程质量、进度和安全。9.2乙方应协助甲方审核第三方提供的保险资料。第十条第三方介入与合同履行10.1第三方介入不影响本合同的履行，甲乙双方应按照本合同约定履行各自义务。10.2第三方介入不影响甲乙双方的权利与责任，甲乙双方应承担本合同约定的权利与责任。10.3第三方介入不影响本合同的解除、终止和失效，甲乙双方应按照本合同约定处理合同解除、终止和失效事宜。第十一条附件的修订11.1附件八为本合同第三方介入的详细规定，甲乙双方应按照附件八的规定执行。11.2附件九为第三方责任限额的具体约定，甲乙双方应按照附件九的规定执行。11.3附件十为第三方费用支付的具体约定，甲乙双方应按照附件十的规定执行。第十二条合同的补充与修订12.1如本合同及附件无法涵盖第三方介入的全部事项，甲乙双方可签订补充协议，对合同及附件进行修订。12.2补充协议与本合同及附件具有同等法律效力。第十三条合同的转让与第三方介入13.1合同转让不影响第三方介入的约定，新的合同主体应继续履行第三方介入的约定。13.2合同转让后，第三方介入的变更或终止应按照本合同及附件的规定执行。第十四条争议解决14.1第三方介入引起的争议，应协商解决；协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。14.2仲裁或诉讼地点及适用法律为甲方所在地人民法院，适用法律为中华人民共和国法律。14.3争议解决的时间限制为争议发生之日起【】日内提交仲裁或诉讼申请。第十五条合同的语文版本及解释权本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同解释权归甲方所有。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本工程的所有工程量，包括管材、管件、阀门、检查井等，以及每项工程量的数量和单位价格。附件二：施工计划包括施工进度安排、施工方法、施工人员安排等，以及施工过程中的各项指标和要求。附件三：工程质量标准详细列出本工程的质量标准，包括管材、管件、阀门、检查井等各项工程的质量要求。附件四：合同总价明细表详细列出合同总价，包括各项工程量的数量、单位价格、总价等。附件五：支付方式及进度明细表详细列出支付方式及进度，包括付款时间、付款金额等。附件六：不可抗力事件列表详细列出可能发生的不可抗力事件，以及对应的处理措施。附件七：第三方介入的变更与终止条件详细列出第三方介入变更和终止的条件，以及对应的处理程序。附件八：第三方责任限额的具体约定详细列出第三方责任限额的具体约定，包括限额金额、限额适用范围等。附件九：第三方费用支付的具体约定详细列出第三方费用支付的具体约定，包括支付时间、支付金额等。附件十：合同转让的具体约定详细列出合同转让的具体约定，包括转让条件、转让程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合约定。2.乙方延期交付工程。3.第三方未按合同约定履行其职责。4.甲方未按合同约定支付价款或第三方费用。5.甲方未按合同约定提供施工场地或施工条件。违约责任认定标准：1.乙方违约时，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金、按合同总价支付逾期利息等。2.第三方违约时，甲方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、按合同总价支付逾期利息等。3.甲方、乙方均有权对第三方的工作进行监督、检查，并提出合理化建议。4.第三方应积极响应甲乙双方的合理要求，及时解决问题。示例说明：如乙方延期交付工程，甲方可以根据合同约定要求乙方支付违约金，同时有权要求乙方在合理时间内完成工程。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成城市供水管道建设施工工程，明确双方权利义务的书面协议。2.甲方：指城市供水公司，是本合同的一方。3.乙方：指施工单位，是本合同的一方。4.第三方：指本