一级建造师建设工程法规及相关知识期中阶段测试卷（附答案及解析）

一级建造师建设工程法规及相关知识期中阶段测试卷（附答案及

解析）

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以

罚款，情节严重的，依法（）。

A、追究刑事责任

B、没收非法所得

C、取消1〜2年内参加投标的资格，直至吊销营业执照

D、赔偿他人损失

【参考答案】：C

2、《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续

执业的，延续注册的，有效期为（）年。

A、1

B、2

C、3

D、5

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是建造师的延续注册。《注册建造师管理

规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30

日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。

3、在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分

别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，

负责整个工厂程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列

说法中，正确的是（）。

A、丙设计单位直接对甲建设单位负责

B、丙设计单位仅对乙设计单位负责

C、乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D、乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

【参考答案】：A

4、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则

下列表述中正确的是（）。

A、不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证

金

B、同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保

证金

C、不必将中标结果通过未中标人，且无须退还未中标人的投标保

证金

D、同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证

金

【参考答案】：D

【解析】：中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书,

同时，将中标结果通知所有未中标的投标人并且退还相应的投标保证

金。（“退还投标保证金”已经从新大纲中删除）

5、施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将

基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此

应向（）提出要求承担违约责任。

A、发包方

B、总包方

C、甲分包商

D、监理单位

【参考答案】：B

6、建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其

工作日的（）。

A、25%

B、30%

C、40%

D、50%

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是施工单位负责人施工现场带班制度。建

筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的

25%o建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别

在企业和工程项目存档备查。

7、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。

该抵押合同生效的时间为（）之日。

A、抵押合同签字、盖章

B、房产行政主管部门登记

C、到公证部门办理公证

D、贷款合同生效

【参考答案】：B

8、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重

新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴

定。

A、当事人对鉴定人员不满意的

B、鉴定程序有轻微瑕疵的

C、鉴定结论有缺陷的

D、鉴定结论明显依据不足的

【参考答案】：D

【解析】：本题考查的是证据的种类。当事人对人民法院委托的

鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下

列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具

备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明

显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。

9、甲将自己的房屋抵押给乙，获得贷款250万元，后又将该房屋

抵押给丙，获取100万元，均办理了抵押登记，后甲无力偿还借款，

遂与丙商议将房屋变卖300万元，清偿了丙的借款，对于上述情况，

下列说法错误的是（）。

A、乙对房屋变卖所得的价款有优先受偿权

B、房屋变卖应当参照市场价格

C、乙可以申请撤销甲和丙之间的协议

D、乙的申请撤销权应当在两年内行使

【参考答案】：D

【解析】：债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵

押权的情形，抵押权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、

变卖该抵押财产所得的价款优先受偿。抵押财产折价或者变卖的，应

当参照市场价格。债务人和债权人的协议损害其他债权人利益的，其

他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内请求人民法

院撤销该协议。

10、某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬

尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度

不超过（）。

A、0.5米

B、1米

C、1.5米

D、2米

【参考答案】：A

【解析】：《绿色施工导则》规定，结构施工、安装装饰装修阶

段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。故A选项正确。

11、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫

命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的（）。

A、平等原则

B、诚实信用原则

C、自愿原则

D、公平原则

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是合同的订立原则。合同的平等原则包括

三方面的内容：（1）合同当事人的法律地位一律平等；（2）合同中的权

利义务对等；（3）合同当事人必须就合同条款充分协商，在互利互惠基

础上取得一致，合同方能成立。

12、根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与

建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。

A、工期延误

B、投资失控

C、质量事故

D、施工组织

【参考答案】：C

13、女大学生孙某毕业后被企业录用，孙某为了锻炼自己，主动

要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但

不得安排的工作是（）。

A、高处、高温工作

B、低温、冷水作业

C、夜班劳动

D、矿山井下作业

【参考答案】：D

【解析】：《劳动法》第五十九条规定，禁止安排女职工从事矿

山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳

动。

14、以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。

A、人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用

B、人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

C、人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D、当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

【参考答案】：A

【解析】：《人民调解法》第4条规定：“人民调解委员会调解

民间纠纷，不收取任何费用”；第7条规定：“人民调解委员会是依

法设立的调解民间纠纷的群众性组织"；第31条规定：“经人民调解

委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定

履行"；第32条规定：“经人民调解委员会调解达成调解协议后，当

事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当

事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。

15、民事诉讼的基本特征不包括（）。

A、自愿性

B、公权性

C、强制性

D、程序性

【参考答案】：A

【解析】：民事诉讼的基本特征包括公权性、程序性和强制性。

本题中的自愿性不是民事诉讼的基本特征。故A为正确选项。

16、若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做

法是（）。

A、有权进行修改

B、可以按照规范施工

C、应当及时提出意见和建议

D、有权拒绝施工

【参考答案】：C

【解析】：建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位必须

按照工程设计图纸和施工技术标准施工.不得擅自修改工程设计，不得

偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应

当及时提出意见和建议。

17、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议

的情形是（）。

A、对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B、对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C、对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D、对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服

的

【参考答案】：D

18、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关

是()。

A、国务院质量监督行政主管部门

B、国务院安全监督行政主管部门

C、国务院建设行政主管部门

D、国务院工商行政管理部门

【参考答案】：C

【解析】：《实施工程建设强制性标准监督规定》规定，国务院

建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作。

19、行政机关作出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起

()E1内向申请人颁发、送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖

检验、检测、检疫印章。

A、7

B、10

C、14

D、20

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是行政许可的实施期限。行政机关作

出准予行政许可的决定，应当自作出决定之日起10日内向申请人颁发、

送达行政许可证件，或者加贴标签、加盖检验、检测、检疫印章。

20、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清

施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单

位申请执行的期限不得迟于（）。

A、2006年9月1日

B、2006年12月1日

C、2007年3月1日

D、2007年6月1日

【参考答案】：B

21、建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建

筑行业安全规章、规程，不得违章作业，这一要求体现了《建筑法》

中的（）。

A、安全生产责任制度

B、群防群治制度

C、安全生产检查制度

D、安全生产教育培训制度

【参考答案】：B

【解析】：群防群治制度是《建筑法》中所规定的建筑工程安全

生产管理的一项重要法律制度。它是施工企业进行民主管理的重要内

容，是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现。广大职工群众在

施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章制度，不得违章作业,

还拥有对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和控告的

权利。

22、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该

建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，

5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，

建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算

时间应为（）。

A、5月5日

B、5月8日

C、5月15日

D、6月15日

【参考答案】：C

【解析】：建筑职工意外伤害险的保险责任自保险工程在工地动

工或用于保险工程的材料、设备运抵工程之时开始，因此答案C正确。

23、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月

31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规

定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。

A、2011年3月15日

B、2011年3月31日

C、2014年3月15日

D、2014年3月31日

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。建设工

程保修期始于工程通过竣工验收时，而外墙面的防渗漏工程的最低保

险期限为5年，因此该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是

2014年3月I5日。

24、在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。

A、抵押

B、质押

C、定金

D、保证

【参考答案】：D

25、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000

万元.根据《生产安全事故报告和调查处罚案例》，该事故等级为

()

A、特别重大事故一夕

B、较大事故

C、重大事故

D、一般事故

【参考答案】：B

【解析】：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10

人以上50人以下重伤.

26、法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。

A、主体

B、客体

C、主体或客体

1）、主体与客体

【参考答案】：D

【解析】：法律关系的变更：是指构成法律关系的主体、内容和

客体，如果其中有一个要素发生了变化，就是变更。如：民事法律关

系的变更是指构成民事法律关系的三个要素发生变化。

27、下列法律的形式属于行政法规的是（）。

A、物权法

B、上海市招标投标条例

C、注册建造师管理规定

D、建设工程质量管理条例

【参考答案】：D

【解析】：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条

例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条

例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。故D为正确选项。

28、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维

修，其经济责任由（）负责。

A、使用单位与建设单位

B、使用单位自行

C、施工单位与使用单位

D、使用单位与设计单位

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的

承担。因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修,

其经济责任由使用单位自行负责。

29、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程

承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开

工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪,

承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为

（）O

A、2004年3月1日

B、2004年3月20日

C、2004年3月10日

D、2004年3月18日

【参考答案】：C

30、关于招标人的法律责任，下列说法不正确的是（）。

A、招标人将必须进行招标的项目化整为零的，给予警告

B、依法必须进行招标的项目，招标人违反规定与投标人就价格、

方案等实质性内容进行谈判的，给予警告

C、招标人不得要求投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人

之间竞争，违法者可处以罚款

D、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,

或者在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效

【参考答案】：A

【解析】：《招标投标法》第四十九条规定，违反本法规定，必

须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者

以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额5%。

以上10%。以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂

停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直

接责任人员依法给予处分。

31、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一

致才能变更的情形是（）。

A、甲公司名称变更

B、乙公司的法定代表人变更

C、合同签约人变更

D、采购数量变更

【参考答案】：D

【解析】：狭义的合同变更是主体不变内容变，即交易的当事人

不变，而交易的具体内容出现变化。

32、下列关于仲裁调解的表述，错误的是（）。

A、仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

B、调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果

制作裁决书

C、仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力

D、在仲裁调解书签收前当事人反悔的，另一方当事人可申请人民

法院强制执行

【参考答案】：D

33、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的

处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位

申请行政复议，申请的最后期限为（）。

A、6月4日

B、6月9日

C、7月19日

D、7月24日

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者

其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行

政行为之E1起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超

过60日的除外。

34、下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是

（）O

A、工程建设项目施工招标投标办法

B、安全生产许可证条例

C、安全生产法

D、建筑业企业资质管理规定

【参考答案】：B

35、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）

A、取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业

B、取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

C、初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请：未按

期申请的，不予注册

D、注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出

【参考答案】：A

【解析】：B选项还应具备受聘于一个相关单位等条件；C选项逾

期未申请者，须符合本专业继续教育要求后方可申请初始注册；D应当

向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

提出注册申请。

36、属于行政责任种类的是（）。

A、留用察看

B、签订履行合同失职罪

C、记大过

D、重大环境污染事故罪

【参考答案】：C

【解析】：行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类:

⑴警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产

停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；

⑺法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记

过、记大过、降级、撤职、开除。故C为正确选项。

37、新设立施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必

备条件的是（）。

A、有符合规定的注册资本

B、有符合规定的专业技术人员

C、有符合规定的工程质量保证体系

D、有符合规定的技术装备

【参考答案】：C

【解析】：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位

和工程监理单位，应当具备下列条件：（1）有符合国家规定的注册资本;

⑵有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；

⑶有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（4）有符合规定的已完成

工程业绩。故C选项正确。

38、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施

工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批

模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A、有效

B、效力待定

C、可变更、可撤销

D、无效

【参考答案】：A

【解析】：《合同法》第五十一条规定，无处分权的人处分他人

财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该

合同有效。本题中，租赁公司后来同意将该批模板卖给施工单位，属

于事后追认的情形，合同有效。

39、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是（）。

A、诉讼时效期间一律为2年

B、诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外

C、出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为1年

D、延付或者拒付租金的，诉讼时效期间为1年

【参考答案】：A

40、当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定

的，可以向（）人民法院提出书面异议。

A、原审

B、负责执行的

C、原告所在地

D、被告所在地

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是当事人、利害关系人提出的异议。

当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行

的人民法院提出书面异议。

41、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建

设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与

建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是

()O

A、施工企业应同意建设单位自行采购

B、设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C、建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D、施工企业可拒绝建设单位的要求

【参考答案】：D

【解析】：对于业主指定的材料，施工单位有权拒绝，这个与甲

供材料不同。

42、施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当

在()监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进

行检测.

A、施工企业质量管理部门

B、设计单位或监理单位

C、工程质量监督机构

D、建设单位或监理单位

【参考答案】：D

43、下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）。

A、拒绝要约的通知到达要约人

B、承诺期满，受要约人未作出承诺

C、受要约人对要约的内容作出了实质性的修改

D、撤回要约的通知与要约同时达到受要约人

【参考答案】：D

【解析】：ABC属于要约失效的情形，D属于要约尚未发生效力的

情形。

44、下列不属于建设工程安全生产基本方针的是（）。

A、安全第一

B、预防为主

C、防治结合

D、综合治理

【参考答案】：C

45、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭

审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭,

则仲裁庭可以（）。

A、撤销案件

B、中止审理

C、终结审理

D、缺席裁决

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出

缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经

仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反

请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正

当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,

仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求,

视为撤回反请求。

46、租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过（）年。

超过该年限的，超过部分无效。

A、10

B、15

C、20

D、30

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是租赁合同的期限。租赁合同可以约

定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无

效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自

续订之日起不得超过20年。

47、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。在纠

纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议方式为（）。

A、和解

B、调解

C、诉讼

D、仲裁

【参考答案】：C

【解析】：《合同法》规定，当事人可以通过和解或者调解解决

合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据

仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协

议无效的，可以向人民法院起诉。

48、行政强制措施的种类不包括（）。

A、代履行

B、扣押财物

C、冻结存款

D、限制公民人身自由

【参考答案】：A

【解析】：行政强制措施的种类包括：①限制公民人身自由；②

查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其他

行政强制措施。A项属于行政强制执行的方式。

49、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标

报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据

实结算的，则人民法院对承包人的请求应（）。

A、予以支持

B、不予支持

C、征求发包人崽见

D、要求承包人提供证据

【参考答案】：B

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第22条规定，当事人约定按照固定价结算工程

价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。故B

为正确选项。

50、甲、乙双方于2009年3月10日签订了一份施工合同。2009

年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实的地质条件，如

果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与与甲方协商，但遭到拒

绝。根据《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）

之前向法院或仲裁机构申请。

A、2009年3月10日

B、2009年3月20日

C、2010年3月10日

D、2010年3月20日

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是合同撤销权的行使。具有撤销权的

当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权。

本题中，乙方在2009年3月20日才发现甲方隐瞒了施工现场周边真

实地质条件，因此乙公司若要行使其撤销权，必须在2010年3月20

日之前向法院或仲裁机构申请。

51、若采用数据电文形式订立合同且收件人指定特定系统接收数

据电文，则()，视为到达时间。

A、该数据电文进入该特定系统的时间

B、该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间

C、收件人在该特定系统首次收到该数据电文的时间

D、收件人在该特定系统或其他系统首次收到该数据电文的时间

【参考答案】：A

52、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行

办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的

()O

A、80%

B、70%

C、60%

D、50%

【参考答案】：A

53、甲建筑工程公司向乙银行贷款500万元，以其所持有的某上

市公司股票500万股设定质押，签订书面合同。此合同于（）生效。

A、合同签字、盖章之时起

B、依法办理出质登记后

C、依法向有关部门备案后

D、质物移交于质权人占有时

【参考答案】：A

【解析】：《物权法》第十五条规定，当事人之间订立有关设立、

变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有

约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第二百二十六条规定，以基金份额、股权出质的，当事人应当订立书

面合同。以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自

证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自

工商行政管理部门办理出质登记时设立。

54、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。

A、因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保

管人的损害赔偿责任

B、仓储合同自仓储物交付时成立

C、第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存货人交付

D、仓储合同自成立时生效

【参考答案】：D

【解析】：仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效，不以

仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过

有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任。

第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时，保管人应立即通知存货人或

仓单持有人。故D为正确选项

55、某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》

要求，施工中向周围生活环境排放标准应当符合国家规（）排放标

准。

A、建筑施工场界环境噪声

B、建筑施工机械噪声

C、城市市区环境噪声

D、城市生活区环境噪声

【参考答案】：A

【解析】：按照《环境噪声污染防治法》第28条规定：在城市市

区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的

建筑施工场界环境噪声排放标准。故A为正确选项。

56、监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程

设计存在瑕疵，则李某（）。

A、可以要求施工单位修改设计

B、应当报告建设单位要求施工单位修改设计

C、应当报告建设单位要求设计单位修改设计

D、应当要求设计单位修改设计

【参考答案】：c

57、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是

()O

A、原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持

原判决

B、原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院

重审

C、原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院

重审，或者查清事实后改判

D、原判决违反法定程序的，依法改判

【参考答案】：C

【解析】：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情

形，分别处理：

(1)原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维

持原判决；

(2)原判决适用法律错误的，依法改判；

(3)原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足,

裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；

(4)原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销

原判决，发回原审人民法院重审。

58、劳动者在同一用人单位连续工作满（）年的，劳动者同意

续订、订立劳动合同的，用人单位应当与之订立无固定期限劳动合同。

A、5

B、10

C、8

D、7

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是无固定期限劳动合同。有下列情形

之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订

立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：①劳动者在

该用人单位连续工作满10年的；②用人单位初次实行劳动合同制度或

者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作

满10年且距法定退休年龄不足10年的；③连续订立两次固定期限劳

动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2

项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之

日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同

59、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元,

乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。

甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼

请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请

求是OO

A、请求甲支付违约金6万元

B、请求甲双倍返还定金8万元

C、请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【参考答案】：C

60、某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三

种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙

仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿（）万

o

A、15

B、16

C、17

D、20

【参考答案】：D

【解析】：《仲裁法》第五十三条规定，裁决应当按照多数仲裁

员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形

成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。本案中，丙仲

裁员是由双方当事人共同选定的，因此属于本案的首席仲裁员，在仲

裁庭不能形成多数意见时，应以丙仲裁员的意见作出仲裁裁决。

61、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分

包单位组织编制完成，则该专项方案应由（）来组织专家论证。

A、建设单位

B、总承包单位

C、土方分包单位

D、监理单位

【参考答案】：B

62、除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，

应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过（）

小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。

A、24

B、48

C、72

D、96

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是强化隐蔽工程质量检查。除专用合

同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时

向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期

延误的，工期应予以顺延。

63、建设工程安全监督机构属于（）。

A、行政机关

B、事业单位

C、国有企业

D、人民团体

【参考答案】：B

【解析】：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单

位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建

设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查

权。故B选项正确。

64、关于建设工程施工合同中发包人的主要义务，下列叙述错误

的是（）。

A、发包人不得违法发包

B、发包人应当为施工人提供必要的施工条件

C、隐蔽工程在隐蔽以前，发包人应当通知承包人及时检查

D、建设工程竣工以后，发包人应当根据施工图纸和说明书，国家

颁发的施工验收规范和质量检验标准进行及时验收

【参考答案】：C

【解析】：C项，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检

查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求

赔偿停工、窝工等损失。

65、某承包商A公司承揽到一个工程，但经检查在施工现场的项

目负责人及其他项目管理人员均是B公司的人员，按照相关规定，A公

司违反的是（）。

A、禁止建筑企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

B、禁止承包单位以分包的名义转包给他人

C、禁止以任何形式用其他建筑企业的名义承揽工程

D、禁止建筑企业以任何形式允许其他单位以本企业的名义承揽工

程

【参考答案】：D

【解析】：承包商A公司承包到工程后应实施具体施工活动，但

实际上，在施工现场的项目负责人及其他项目管理人员均是B公司的

人员。由此可以推断出，B公司借用了A公司的名义承揽工程，即A公

司的行为属于违法允许B公司以其名义承揽工程的行为。

66、注册建造师有权()。

A、超出聘用单位业务范围从事执业活动

B、在两个或两个以上单位受聘或执业

C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

D、对本人执业活动进行解释和辩解

【参考答案】：D

67、根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是

()O

A、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍

卖该抵押物所得价款受偿

B、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记的先后顺序

清偿

C、抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不

足部分由债务人清偿

D、同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效

的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

【参考答案】：C

【解析】：在实践中，抵押物折价或者拍卖、变卖后，所变现的

价款可能超出所担保的债权额，也可能不足清偿债权。对此，其折价

或拍卖、变卖后的价款如果超过债权的数额，该超过的部分就应当归

还抵押人所有；如果该价款还不足清偿债权，不足部分就应该由债务人

来清偿。

68、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A、执行国家劳动安全卫生规程和标准

B、为劳动者办理意外伤害保险

C、对劳动者进行劳动安全卫生教育

D、对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

【参考答案】：B

69、根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是（）。

A、代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B、代理人可以超越代理权实施代理行为

C、被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D、代理是被代理人以自己的名义实施民事法律行为

【参考答案】：A

【解析】：代理具有如下的法律特征:

(1)代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。

(2)代理人应该以被代理人的名义实施代理行为。

(3)代理行为必须是具有法律意义的行为。

(4)代理行为的法律后果归属于被代理人。

代理人在代理权限内，以被代理人的名义同第三人进行的具有法

律意义的行为，在法律上产生与被代理人自己的行为同样的后果。因

而，被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

70、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生

产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是()。

A、现场施工人员

B、分包单位

C、建设单位

D、总承包单位

【参考答案】：D

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，

施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查

处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行

政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由

总承包单位负责上报事故。故应选D项。

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分)。

1、甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款

合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银

行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该

债务清偿的说法中，正确的有OO

A、丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任

B、乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任

C、乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任

D、乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙

公司承担责任

E、乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20

万元债务承担责任

【参考答案】：AC

2、根据我国《劳动法》的有关规定，对未成年工的特殊保护规定

主要包括()O

A、不得安排未成年工从事矿山井下的劳动

B、不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

C、不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D、用人单位应当对未成年工定期进行健康检查

E、未成年工指的是年满14周岁未满16周岁的劳动者

【参考答案】：ABD

【解析】：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定,

禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿

山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁

忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。

3、施工企业资质的法定条件包括（）o

A、有符合国家规定的注册资本

B、有从事相关建筑活动所应有的技术装备

C、有符合规定的工程质量保证体系

D、有符合规定的已完成工程业绩

E、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术

人员

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资

质的法定条件：（1）有符合规定的注册资本；（2）有符合规定的专业技

术人员；（3）有符合规定的技术装备；（4）有符合规定的已完成工程业

绩。

4、以下选项中，属于行政处分的有（）o

A、警告

B、行政拘留

C、剥夺政治权利

D、降级

E、撤职

【参考答案】：ADE

5、某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工

程公司，对于编制专项施工方案，下列说法正确的有O0

A、该专项方案应当由施工总包单位组织编制

B、该专项方案可由专业工程公司组织编制

C、该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字

D、该专项方案应当组织专家论证

E、该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施

【参考答案】：ABD

【解析】：根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程

安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施

工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,

施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。建筑工程实行施工总承

包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安

装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的,

其专项方案可由专业承包单位组织编制。

6、根据我国《合同法》规定，合同订立应当遵循()o

A、合法原则

B、对等原则

C、快捷原则

D、公平原则

E、强制原则

【参考答案】：AD

【解析】：《合同法》规定，合同的订立应当遵循平等原则、自

愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。本题中，B项是国际

条约签订的原则，C项是商事仲裁的特征，E项是民事诉讼的特征。故

A、D为正确选项。

7、劳动争议仲裁委员会的组成成员应有()o

A、同级人民法院代表

B、工会代表

C、企业方面代表

D、劳动行政部门代表

E、律师

【参考答案】：BCD

【解析】：从仲裁主体上看，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部

门代表、工会代表和用人方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人

员应当是单数，是带有司法性质的行政执行机关。

8、根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行

业标准属于强制性标准的是()O

A、工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的

综合标准和重要的通用的质量标准

B、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准

C、工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准

D、工程建设重要的行业专用的信息技术标准

E、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准

【参考答案】：BDE

【解析】：本题考核的是工程建设行业强制性标准。工程建设行

业标准也分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：

⑴工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的

综合性标准和重要的行业专用的质量标准；（2）工程建设行业专用的有

关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的行业专用的术语、

符号、代号、量与单位和制图方法标准；（4）工程建设重要的行业专用

的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的行业专用的信息

技术标准；（6）行业需要控制的其他工程建设标准。

9、关于行政诉讼，下列叙述正确的有（）o

A、诉讼期间具体行政行为停止执行

B、起诉方负有举证责任

C、不告不理

D、两审终审

E、被告不得自行向原告和证人收集证据

【参考答案】：CDE

【解析】：A项，行政诉讼期间，具体行政行为不停止执行，除非

有法律明确规定可以停止执行；B项，行政诉讼中，实行举证责任倒置

的举证原则，即被告方负有举证责任。行政诉讼中，被告不得自行向

原告和证人收集证据。

10、发包人的主要义务包括（）。

A、交付竣工验收合格的建设工程

B、建设工程质量不符合约定的无偿修理

C、提供必要施工条件

D、及时检查隐蔽工程

E、支付工程价款

【参考答案】：CDE

【解析】：本题考核的是发包人的主要义务。发包人的主要义务

包括：（1）不得违法发包；（2）提供必要施工条件；（3）及时检查隐蔽工

程；（4）及时验收工程；（5）支付工程价款。

11、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）O

A、工程概况、房屋使用管理要求

B、保修范围和内容

C、超过合理使用年限继续使用的条件

D、保修期限和责任

E、保修单位名称、详细地址

【参考答案】：BD

【解析】：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。工

程质量保修书包括如下内容：(1)质量保修范围；(2)质量保修期

限；(3)承诺质量保修责任。

12、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有

()O

A、依法对设计文件进行技术交底

B、依法保证使用的建筑材料等符合要求

C、依法审查施工图纸设计文件

D、依法办理工程质量监督手续

E、依法承揽工程的勘察、设计业务

【参考答案】：AE

【解析】：勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括七个方面:

(1)依法承揽工程的勘察、设计业务；

(2)勘察、设计必须执行强制性标准；

(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确；

(4)设计依据和设计深度；

(5)依法规范设计对建筑材料等的选用；

(6)依法对设计文件进行技术交底；

(7)依法参与建设工程质量事故分析；

(8)勘察、设计单位质量违法行为应承担的法律责任。

因此,

A、E正确，

B、D是建设单位的

13、下列关于项目招标的说法，错误的是()o

A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B、个人投资的项目不需要招标

C、施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D、涉及到公众安全的项目必须招标

E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元

人民币以上的项目必须招标

【参考答案】：BD

【解析】：B项，公民个人投资的项目，如果属于招标范围规定的

工程项目也必须进行招标；D项，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救

灾而不适宜招标的，可以不进行施工招标。

14、从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程

监理单位，应当具备的条件包括()O

A、有符合国家规定的注册资本

B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术

人员

C、有符合规定的从业年限

D、有从事相关建筑活动所应有的技术装备

E、有符合规定的专有技术

【参考答案】：ABD

15、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组

成的要求包括OO

A、评标委员会由5人以上的单数组成

B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家

C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系

D、评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业

水平

E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责

【参考答案】：ACDE

【解析】：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为

五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的

三分之二。评标专家应符合下列条件：

(1)从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业

水平；

(2)熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实

践经验；

(3)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

16、下列关于保证的说法中正确的是()。

A、保证分为一般保证和连带保证

B、保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的

同意

C、保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任

D、保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再

承担保证责任

E、债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人

不再承担保证责任

【参考答案】：AE

【解析】：根据《担保法》规定，保证担保具有以下特征：（1）保

证的方式分为一般保证和连带责任保证；（2）保证期间，债权人许可债

务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转

让的债务，不再承担保证责任；（3）保证期间，债权人依法将主债权转

让给第三人的，保证人在原有保证范围内继续承担保证责任；（4）债权

人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证

人书面同意的，保证人不再承担保证责任。故

A、E选项正确。

17、关于工程竣工验收的说法，正确的是（）。

A、工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工

日期

B、承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工

程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日

期

C、承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送

交竣工验收报告之日为竣工日期

D、工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣

工验收报告之日为竣工日期

E、建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有

之日为竣工日期

【参考答案】：BCE

【解析】：A项，工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣

工日期；D项，工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日

期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

18、下列属于工程质量保修书必须明确的内容是()o

A、保修范围

B、保修人员

C、保修期限

D、保修责任

E、保修金比例

【参考答案】：ACD

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，质量保修书中应当

明确建设工程的保修范围、保

修期限和保修责任等。故

A、

C、D为正确选项。而保修人员、保修金毕例等不是强制性规定内

容。

19、下列关于仲裁程序的表述不正确的有()o

A、提出仲裁申请后，可能发生仲裁机构不予受理的情况

B、仲裁申请人必须有仲裁协议

C、仲裁裁决书由仲裁委员会强制执行

D、仲裁实行先行调解和一裁终局原则

E、仲裁没有受理范围的限制

【参考答案】：CE

【解析】：当事人一方不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向

人民法院申请强制执行，仲裁委员会无权强制执行。仲裁委员会有自

己的受理范围，不在其受理范围的仲裁申请，仲裁机构将不予受理。

20、定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按

照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关对定金的说法，

正确的是()O

A、定金是合同成立的证明

B、定金具有双向担保性

C、定金数额最高不得超过主合同标的额20%

D、定金是一种预付款的性质

E、如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可

收回

【参考答案】：BC

【解析】：根据《担保法》规定，定金具有以下特征：(1)定金应

当以书面形式约定，定金合同从定金交付之日起生效；(2)定金具有双

向担保性，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;

收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金；(3)定金数

额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%;(4)定金是一种担

保方式，并非合同预付款；(5)如果合同得以正常履行，定金可以抵作

价款或收回。故

B、C选项正确。

21、根据《水利工程基本建设项目竣工决算审计规程》(SL557-

2012),竣工决算审计是()的重要依据。

A、竣工结算调整

B、竣工验收

C、竣工财务决算审批

D、施工单位法定代表人任期经济责任评价

E、项目法人法定代表人任期经济责任评价

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题考查的是竣工审计的基本要求。竣工决算审计是

建设项目竣工结算调整、竣工验收、竣工财务决算审批及项目法人法

定代表人任期经济责任评价的重要依据。

22、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()o

A