2024年度标准外墙保温施工合同范本

2024年度标准外墙保温施工合同范本合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方承揽甲方2024年度外墙保温工程施工项目事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方在2024年度外墙保温工程施工过程中的权利义务，确保工程质量和进度，实现双方利益最大化。

二、合同签订背景

鉴于甲方需对其建筑物进行外墙保温施工，以提升建筑物的保温性能，降低能源消耗。经甲方对乙方进行考察，认为乙方具备外墙保温工程施工资质和经验，故双方同意签订本合同，共同完成本工程。

三、合同双方名称

甲方：__________

乙方：__________

四、合同内容

本合同所述工程内容为甲方建筑物外墙保温工程施工，具体施工范围、技术要求、工程量等由双方另行签订的工程实施方案确定。

五、合同履行期限

本合同履行期限为自合同签订之日起至2024年12月31日止。

六、合同价款及支付方式

1.本合同总价为人民币__________元。

2.乙方在合同签订后，向甲方提交施工组织设计和施工方案，经甲方审核通过后，甲方支付合同总价__________%作为预付款。

3.乙方在工程进度达到合同约定节点时，向甲方提交工程进度报告和工程款支付申请，甲方在收到申请后__________个工作日内支付相应工程款。

4.工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价__________%作为竣工结算款。

5.乙方在合同履行过程中产生的其他费用，由甲方另行支付。

七、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供施工场地及必要的施工条件；

（3）对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量；

（4）按时验收工程，支付竣工结算款；

（5）对本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

2.乙方权利义务

（1）按照合同约定完成外墙保温工程施工，确保工程质量；

（2）按照甲方要求提供施工组织设计和施工方案；

（3）确保施工安全，遵守国家相关法律法规；

（4）按照合同约定的时间节点完成工程进度；

（5）对本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为未支付工程款金额的__________%。

2.乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价__________%。

3.任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自签订之日起，任何一方不得擅自变更、解除或终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表人（签字）：__________

乙方代表人（签字）：__________

主要条款：

一、服务内容

1.乙方负责甲方指定建筑物外墙的保温工程施工，包括但不限于保温材料的采购、施工、验收等全过程。

2.乙方应按照甲方提供的工程图纸和施工技术要求，进行外墙保温施工。

3.乙方应确保施工过程中遵守国家相关法律法规、行业标准及甲方的要求。

二、质量标准

1.乙方施工的外墙保温工程应符合国家有关建筑节能标准和设计要求。

2.保温材料的选用应满足合同约定的技术指标和质量要求。

3.乙方应保证施工质量，确保保温层厚度、密实度、平整度等达到合同约定的标准。

4.乙方应定期对施工质量进行检查，并做好检查记录。

三、价格支付

1.合同总价为人民币__________元，包含材料费、人工费、施工管理费等一切与施工相关的费用。

2.甲方应按照合同约定的进度支付工程款，支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价__________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价__________%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价__________%；

（4）剩余工程款在工程保修期满后支付。

3.乙方在合同履行期间，如因自身原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权扣除相应的工程进度款。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及工程实施过程中的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得泄露本合同内容或工程实施过程中的商业秘密。

3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后__________年。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于合同总价__________%的违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付逾期付款利息，逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算。

3.双方违反保密条款，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同解除

1.在合同履行过程中，如出现以下情况，任何一方均可解除合同：

（1）一方严重违约，经对方催告后仍未履行；

（2）一方破产、解散或丧失履行合同能力；

（3）不可抗力导致合同无法履行。

2.合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程款、材料费、人工费等费用。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，双方各执一份。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成外墙保温工程施工；

（2）甲方有权对乙方施工过程中的工作进行监督，确保施工符合合同要求；

（3）甲方有权在工程验收合格后支付工程款；

（4）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担相应的违约责任。

2.甲方义务：

（1）甲方应按合同约定向乙方支付工程款；

（2）甲方应提供施工所需的场地、设施等必要条件；

（3）甲方应按照乙方提交的施工组织设计和施工方案进行审批；

（4）甲方应按照合同约定的时间节点接收乙方提交的工程进度报告和工程款支付申请；

（5）甲方应按照合同约定的时间节点组织工程竣工验收。

二、乙方权利与义务

1.乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、标准提供施工所需的材料、设备等；

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付工程款；

（3）乙方有权要求甲方配合解决施工过程中出现的问题；

（4）乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成外墙保温工程施工；

（2）乙方应按照甲方提供的工程图纸和施工技术要求进行施工；

（3）乙方应确保施工过程中的安全和环保，避免对周围环境和居民造成影响；

（4）乙方应按照甲方的要求，定期向甲方报告工程进度和质量情况；

（5）乙方应按照合同约定的时间节点提交工程进度报告和工程款支付申请；

（6）乙方应配合甲方组织工程竣工验收。

三、合作方式

1.双方应建立良好的沟通机制，确保施工过程中信息畅通；

2.甲方应定期组织召开施工协调会，解决施工过程中出现的问题；

3.乙方应按照甲方的要求，及时调整施工方案，确保工程进度和质量；

4.双方应共同遵守国家有关建筑节能标准和设计要求，确保工程质量；

5.双方应共同配合，确保工程按期完成。

四、合同执行过程中的具体权利与义务

1.乙方在施工过程中，应严格按照甲方提供的工程图纸和施工技术要求进行施工，确保工程质量；

2.甲方应在施工过程中对乙方进行监督，对不符合质量要求的工程部分，乙方应立即整改；

3.乙方在施工过程中，如需对施工方案进行调整，应提前向甲方报告，并经甲方批准；

4.甲方应在施工过程中，按照合同约定的时间节点支付工程款，乙方应按期提交工程进度报告和工程款支付申请；

5.双方应共同确保工程按期完成，如因不可抗力等原因导致工程延误，双方应协商解决；

6.工程竣工验收合格后，甲方应按合同约定支付竣工结算款，乙方应提交完整的工程资料和保修承诺。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为自合同生效之日起至2024年12月31日止。

2.在合同有效期内，如无特殊情况，合同自动延续至下一个年度，除非任何一方提前三十日以书面形式通知对方终止合同。

二、合同的变更

1.合同的任何变更需经双方书面同意，并签署书面补充协议。

2.变更后的协议与本合同具有同等法律效力，对双方均有约束力。

3.任何变更不得损害第三方的合法权益。

三、合同的终止条件

1.合同因以下情形之一终止：

（1）合同约定的有效期限届满；

（2）合同因不可抗力导致无法履行；

（3）双方协商一致解除合同；

（4）一方违约，经对方催告后仍未履行；

（5）法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程款、材料费、人工费等费用。

四、合同的解除

1.合同的解除需经双方书面同意，并签署书面解除协议。

2.合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程款、材料费、人工费等费用。

3.因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。

五、争议解决机制

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院判决或仲裁机构裁决。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.如