总包商分包商付款委托保证书

合同编号：__________总包商分包商付款委托保证书甲方（总包商）：__________乙方（分包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方支付款项事宜，达成如下协议：一、保证事项1.甲方保证在合同约定的付款期限内，向乙方支付合同款项，确保乙方的合法权益得到保障。2.甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间，及时足额地向乙方支付款项。3.甲方在支付款项时，应严格遵循国家相关法律法规，确保支付过程的合法、合规。二、保证范围1.甲方向乙方支付的款项包括但不限于：工程款、材料款、人工费、管理费、税费等一切与合同有关的费用。2.甲方在保证范围内应承担的付款责任，以实际支付的款项金额为限。三、保证期限1.甲方的保证期限为自合同签订之日起至合同约定的付款期限届满之日止。2.如乙方在保证期限内未向甲方提出付款要求，甲方不再承担保证责任。四、保证责任的履行1.甲方如未按合同约定履行付款义务，应承担违约责任，向乙方支付逾期付款违约金。2.甲方如违反本保证书约定的保证事项，应承担相应的法律责任。3.甲方在保证期限内履行完毕付款义务后，本保证书失效。五、争议解决1.甲乙双方在履行本保证书过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.本保证书履行过程中发生的一切争议，均适用中华人民共和国法律。六、合同的生效、变更和解除1.本保证书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。2.本保证书一经生效，甲乙双方应严格履行合同约定的义务。3.本保证书不得擅自变更或解除，如确需变更或解除，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。七、其他约定1.本保证书一式两份，甲乙双方各执一份。2.本保证书未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本保证书具有同等法律效力。甲方（总包商）：__________乙方（分包商）：__________签订日期：__________注意事项：1.确保合同主体的合法性，即甲乙双方应具备相应的民事权利能力和民事行为能力。2.明确合同中的名词定义，如“款项”、“付款期限”、“付款方式”等，以避免产生歧义。3.注意合同约定的付款义务是否符合我国相关法律法规的要求，避免出现违法行为。4.在签订合同时，仔细审查合同内容，确保双方的权益得到充分保障。5.合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，履行相应的义务。解决办法：1.双方发生争议时，通过友好协商解决，以维护双方的关系和合同的继续履行。2.若协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法途径解决争议。3.在诉讼过程中，应遵循我国《民事诉讼法》的相关规定，公平、公正地解决争议。4.在解决争议时，应依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规，确保解决的合法性。关键词语的法律名词解释：1.民事权利能力：指自然人、法人或其他组织依法享有民事权利和承担民事义务的能力。2.民事行为能力：指自然人、法人或其他组织通过自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。3.合同款项：指合同中约定的甲方应支付给乙方的各种费用，包括工程款、材料款、人工费等。4.付款期限：指甲方按照合同约定应支付款项的截止时间。5.付款方式：指甲方支付合同款项的具体方式，如转账、现金等。6.违约金：指甲方未按照合同约定履行付款义务时，应向乙方支付的赔偿金。7.保证责任：指甲方在本保证书中承诺的，对乙方权益进行保障的责任。8.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决甲乙双方在履行合同过程中产生的纠纷。场景一：甲乙双方为长期合作关系，涉及多项工程和费用。补充条款：鉴于甲乙双方长期的合作关系，甲方同意在合同有效期内，为乙方提供一定的信用额度，具体额度和使用的规则由双方另行签订信用协议确定。场景二：乙方施工过程中，需要使用甲方提供的设备和材料。补充条款：甲方应按照乙方的施工进度和需求，及时提供所需的设备和材料，若因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应的违约责任。场景三：合同履行过程中，国家政策发生变化，影响工程款项的支付。补充条款：若合同履行期间，因国家政策变化导致工程款项的支付受到影响，甲乙双方应立即协商，根据变化情况调整合同约定的付款方式和金额。附件列表：1.甲乙双方的公司资质证明文件。2.合同相关的工程图纸和技术