上海市商业建筑项目施工合同

上海市商业建筑项目施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为上海市商业建筑项目的业主，具备项目开发的资格和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工方，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本施工合同。第一条工程概况1.1工程名称：上海市商业建筑项目1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的变更情况，否则不得调整。第三条合同履行3.1施工方的义务：1）严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术规范、标准及设计文件要求进行施工；2）确保工程质量，不得出现质量事故；3）按照合同约定的工期完成施工任务；4）遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全；5）负责工程验收、保修等工作。3.2甲方的义务：1）按照合同约定支付合同价款；2）提供施工所需的相关证件、批文等；3）协助施工方解决施工过程中的有关问题；4）对施工过程中的重大事项进行协调、决策。第四条工期4.1本工程的合同工期为____天。4.2乙方应当按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1本工程的质量标准应符合国家及地方相关法律法规、工程技术规范、标准及设计文件要求。5.2乙方应当保证工程质量，不得出现质量事故。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用及相应的赔偿责任。第六条合同价款支付1）预付款：合同签订后____天内，甲方支付合同总价的30%；2）进度款：工程进度达到合同约定的比例后，甲方支付相应比例的合同价款；3）尾款：工程验收合格后，甲方支付合同价款的剩余部分。6.2甲方支付合同价款时，乙方应当提供等额的发票。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，应当按照逾期付款的违约金计算方式向甲方支付违约金。7.2乙方工程质量不符合合同约定的，乙方应承担修复费用及相应的赔偿责任。7.3甲方未按照合同约定支付合同价款的，应当按照逾期付款的违约金计算方式向乙方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.施工合同履行过程中所需的相关证件、批文等5.工程验收标准及方法6.保修条款及相关资料7.乙方资质证明文件8.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务的，认定为违约行为。2.乙方工程质量不符合合同约定的，认定为违约行为。3.甲方未按照合同约定支付合同价款的，认定为违约行为。4.甲方未按照合同约定提供施工所需的相关证件、批文等，认定为违约行为。5.甲方未按照合同约定协助乙方解决施工过程中的有关问题，认定为违约行为。6.双方未按照合同约定的方式解决争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指上海市商业建筑项目的业主。2.乙方：指承担上海市商业建筑项目施工任务的施工方。3.合同总价：指本合同约定的工程完成所需支付的总金额。4.工期：指合同约定的完成施工任务所需的时间。5.质量标准：指国家及地方相关法律法规、工程技术规范、标准及设计文件要求。6.违约金：指一方违约行为给对方造成损失时，按照合同约定或依法应当支付的赔偿金。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸或设计文件变更时，应及时与甲方沟通，按照甲方的要求进行调整，确保工程进度和质量。2.遇到施工过程中的安全生产问题时，应严格按照安全生产规定进行处理，确保施工安全。3.遇到工程质量问题，应及时采取补救措施，并向甲方报告情况，按照甲方的要求进行修复。4.遇到合同价款支付问题，应及时与甲方沟通，按照合同约定的付款方式进行支付。5.遇到争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于上海市商业建筑项目的施工合同签订。2.适用于施工方承