农村鱼池招标合同范例

农村鱼池招标合同范例第一篇范文：合同编号：__________

农村鱼池招标合同

甲方（招标方）：_________________

乙方（中标方）：_________________

鉴于甲方因发展农村渔业生产，需要新建鱼池，现通过公开招标的方式选择乙方作为施工单位，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村鱼池建设工程

2.工程地点：_________________

3.工程规模：_________________

4.工程内容：鱼池开挖、防渗、加固、配套设施等

5.工程投资：人民币_________元整

二、合同工期

1.工程开工日期：_________________

2.工程竣工日期：_________________

3.合同工期为_________个月，自开工之日起计算。

三、工程质量标准

1.工程质量应符合国家标准《农村水利工程验收规程》及相关规定。

2.乙方应确保工程质量，不得出现返工、窝工等情况。

四、工程款项

1.甲方按合同约定分期支付工程款项，具体支付方式如下：

（1）开工前支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（2）主体工程完工后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（3）竣工验收合格后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（4）质保金人民币_________元整，质保期满后无质量问题退还。

2.甲方支付工程款项时，应向乙方提供相应的发票或收据。

五、工程验收

1.工程竣工后，甲方应组织有关专家进行验收。

2.验收合格后，甲方应在_________日内向乙方支付合同约定的款项。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的_________%。

2.甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的_________%。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.工程施工合同

4.工程验收标准

5.其他相关资料

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

农村鱼池招标合同

甲方（招标方）：_________________

乙方（中标方）：_________________

第三方（监理方）：_________________

鉴于甲方为发展农村渔业生产，计划新建鱼池，为确保工程质量和进度，特邀请乙方作为施工单位，同时聘请第三方作为监理方，共同参与工程项目的实施。为明确各方的权利义务，保障甲方的合法权益，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村鱼池建设工程

2.工程地点：_________________

3.工程规模：_________________

4.工程内容：鱼池开挖、防渗、加固、配套设施等

5.工程投资：人民币_________元整

二、工程工期与进度

1.工程开工日期：_________________

2.工程竣工日期：_________________

3.乙方应确保工程按合同约定的时间节点完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金为每日合同总额的_________%。

三、工程质量与标准

1.工程质量应符合国家标准《农村水利工程验收规程》及相关规定。

2.第三方负责对工程进行全程监理，确保工程质量符合要求。如因乙方施工导致工程质量不合格，乙方应负责整改并承担全部费用。

四、工程款项与支付

1.甲方按合同约定分期支付工程款项，具体支付方式如下：

（1）开工前支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（2）主体工程完工后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（3）竣工验收合格后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（4）质保金人民币_________元整，质保期满后无质量问题退还。

2.甲方支付工程款项时，应向乙方提供相应的发票或收据。

五、第三方监理职责与权利

1.第三方负责对工程进行全程监理，确保工程质量、进度、安全等方面符合合同约定。

2.第三方有权对乙方施工过程中存在的问题提出整改意见，乙方应在规定时间内进行整改。

3.第三方有权要求乙方提供相关施工资料，包括设计图纸、施工方案、验收报告等。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的_________%。

2.乙方未按合同约定支付工程款项，应向甲方支付违约金，违约金为逾期付款金额的_________%。

3.第三方未履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

九、第三方介入的意义和目的

1.引入第三方监理，有利于确保工程质量和进度，降低甲方的风险。

2.第三方作为专业机构，能够提供独立的监理意见，有利于提高工程管理水平。

十、甲方权益为主导的目的和意义

1.甲方作为投资主体，有权对工程进行全程监督，确保项目顺利实施。

2.甲方通过合同明确各方权利义务，保障自身合法权益，降低投资风险。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.工程施工合同

4.工程验收标准

5.第三方监理合同

6.其他相关资料

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

第三方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

农村光伏发电项目承包合同

甲方（项目业主）：_________________

乙方（承包方）：_________________

第三方（监理方）：_________________

鉴于甲方计划在ruralregion建设光伏发电项目，为提高项目质量和效率，甲方决定通过公开招标选择乙方作为项目承包方，并聘请第三方作为监理方，共同确保项目顺利实施。为明确各方的权利义务，保障乙方的合法权益，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：农村光伏发电项目

2.项目地点：_________________

3.项目规模：_________________

4.项目内容：光伏组件安装、逆变器系统、电气设备安装、并网接入等

5.项目投资：人民币_________元整

二、项目工期与进度

1.项目开工日期：_________________

2.项目竣工日期：_________________

3.乙方应确保项目按合同约定的时间节点完成，如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付违约金，违约金为每日合同总额的_________%。

三、项目质量与标准

1.项目质量应符合国家标准《光伏发电站设计规范》及相关规定。

2.第三方负责对项目进行全程监理，确保项目质量符合要求。如因甲方提供的设计或材料导致质量不合格，甲方应承担全部责任。

四、项目款项与支付

1.甲方按合同约定分期支付项目款项，具体支付方式如下：

（1）合同签订后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（2）基础工程完工后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（3）主体工程完工后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（4）项目验收合格后支付合同总额的_________%，即人民币_________元整；

（5）质保金人民币_________元整，质保期满后无质量问题退还。

2.甲方支付项目款项时，应向乙方提供相应的发票或收据。

五、第三方监理职责与权利

1.第三方负责对项目进行全程监理，确保项目质量、进度、安全等方面符合合同约定。

2.第三方有权要求甲方提供项目相关资料，包括设计图纸、施工方案、验收报告等。

3.第三方有权对甲方提供的设计或材料提出改进意见，甲方应在规定时间内进行整改。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定的时间、质量、标准完成项目，应向乙方支付违约金，违约金为合同总额的_________%。

2.甲方未按合同约定支付项目款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的_________%。

3.第三方未履行监理职责，导致项目质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

九、乙方权益为主导的目的和意义

1.乙方作为承包方，有权要求甲方按照合同约定提供必要的支持，确保项目顺利进行。

2.乙方通过合同明确自身权益，有助于提高项目收益，保障自身合法权益。

十、弱化甲方为主导的意义和目的

1.通过引入第三方监理，甲方不再直接主导项目实施，有利于避免利益冲