版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年工程承包合同项目实施时间表本合同目录一览第一条总则1.1合同签订依据1.2合同主体1.3合同范围第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条项目实施时间节点3.1工程前期准备3.1.1设计阶段3.1.2招投标阶段3.1.3施工准备阶段3.2工程施工阶段3.2.1主体结构施工3.2.2装饰装修施工3.2.3设备安装施工3.3工程验收阶段3.3.1隐蔽工程验收3.3.2分部分项验收3.3.3整体竣工验收3.4工程保修阶段第四条合同价格4.1工程总价4.2价格调整条件4.3付款方式及进度4.4变更费用第五条合同工期5.1施工期限5.2工期延误责任5.3提前完成奖励第六条质量标准6.1工程质量要求6.2质量验收标准6.3质量问题处理第七条安全文明施工7.1安全生产要求7.2环保要求7.3文明施工规定第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更解除的程序第九条违约责任9.1承包商违约9.2发包方违约9.3违约责任认定及赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构10.3诉讼地点及法院第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款第十三条协助义务13.1承包商义务13.2发包方义务第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件14.4合同修改与补充第一部分:合同如下:第一条总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致签订的。1.2合同主体甲方:×××工程有限责任公司乙方:×××建筑工程有限公司1.3合同范围本合同范围包括工程的设计、施工、设备安装、调试、验收、保修等一切与工程有关的工作。第二条工程概况2.1工程名称×××综合楼工程2.2工程地点×××市区×××路××号2.3工程规模该工程总建筑面积为××××平方米,包括地上××层,地下××层。2.4工程内容本工程内容包括:土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、智能化工程等。第三条项目实施时间节点3.1工程前期准备3.1.1设计阶段乙方应按照甲方的要求,完成工程的设计工作,并提交设计文件供甲方审查。设计周期为××个月。3.1.2招投标阶段甲方应按照乙方的设计文件,组织招投标工作,并在中标通知书发出后××个月内与乙方签订施工合同。3.1.3施工准备阶段乙方在接到甲方签订的施工合同后,应立即组织人员、设备、材料进场,进行施工前的准备工作,准备周期为××个月。3.2工程施工阶段3.2.1主体结构施工乙方应按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。主体结构施工周期为××个月。3.2.2装饰装修施工乙方应按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。装饰装修施工周期为××个月。3.2.3设备安装施工乙方应按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。设备安装施工周期为××个月。3.3工程验收阶段3.3.1隐蔽工程验收乙方应按照施工规范和验收标准,对工程进行隐蔽工程验收,甲方应派人参加。验收周期为××个月。3.3.2分部分项验收乙方应按照施工规范和验收标准,对工程的各个分部分项进行验收,甲方应派人参加。验收周期为××个月。3.3.3整体竣工验收乙方应按照施工规范和验收标准,对整个工程进行竣工验收,甲方应派人参加。验收周期为××个月。3.4工程保修阶段乙方应按照保修条例和保修标准,对工程进行保修,保修期限为××年。第四条合同价格4.1工程总价本工程总价款为××××万元(大写:人民币××××万元整)。4.2价格调整条件价格调整的条件为:工程设计变更、工程量增减、材料价格变动等。价格调整的方式为:根据实际情况,经甲乙双方协商确定。4.3付款方式及进度付款方式为:进度付款和竣工付款。具体付款进度为:工程进度达到××%,支付××%的工程款;工程竣工并验收合格后,支付剩余的工程款。4.4变更费用工程变更的费用,按照甲乙双方协商确定的价格调整方式进行计算。第五条合同工期5.1施工期限本工程的施工期限为××个月。5.2工期延误责任乙方如因自身原因导致工期延误,应按照合同约定向甲方支付违约金。5.3提前完成奖励乙方如提前完成工程,甲方应按照合同约定给予乙方提前完成奖励。第六条质量标准6.1工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.2质量验收标准工程质量验收标准按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求执行。6.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应立即进行整改,直至达到甲方要求的标准。如乙方不能及时整改,甲方有权要求乙方支付违约金。第七条安全文明施工7.1安全生产要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和甲方要求进行施工,确保施工现场的安全生产。7.2环保要求乙方应严格按照国家环保法律法规、行业标准和甲方要求进行施工,确保施工现场的环保要求。7.3文明施工第八条合同的变更与解除8.1变更条件合同履行过程中,如因设计变更、工程量增减、政策调整等不可抗力因素,导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致,签订书面变更协议。8.2解除条件合同履行过程中,如因不可抗力因素导致合同无法履行,或甲乙双方协商一致,可以解除合同。合同解除的条件应在书面协议中明确。8.3变更解除的程序1.甲乙双方就变更或解除事项达成一致,签订书面协议;2.书面协议经双方签字盖章后生效;3.甲乙双方按照书面协议约定的内容履行相关义务;4.合同变更或解除事项涉及政府部门批准的,应依法办理相关手续。第九条违约责任9.1承包商违约乙方如违反合同约定,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式按合同约定的比例计算。如乙方违约行为给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。9.2发包方违约甲方如违反合同约定,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式按合同约定的比例计算。如甲方违约行为给乙方造成损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。9.3违约责任认定及赔偿违约责任的认定及赔偿,按照合同约定和国家相关法律法规执行。双方因违约产生的纠纷,可以通过协商解决;协商不成的,可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式双方因履行合同发生的争议,可以通过协商解决;协商不成的,可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构双方选择仲裁解决争议的,仲裁地点为×××,仲裁机构为×××。10.3诉讼地点及法院双方选择诉讼解决争议的,诉讼地点为×××,法院为×××。第十一条合同的生效、终止与解除11.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件本合同在履行完毕、解除或终止的情况下,自行终止。11.3合同解除条件合同解除的条件按照本合同第八条的约定执行。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算,至合同终止或解除之日止。12.3违约保密条款如一方违反保密义务,导致对方损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条协助义务13.1承包商义务乙方应协助甲方办理工程相关手续,提供必要的技术支持,并按照甲方要求提交相关资料。13.2发包方义务甲方应按时支付工程款,提供施工场地,并协助乙方办理工程相关手续。第十四条其他约定14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决,适用中华人民共和国法律。14.3合同附件本合同附件包括:设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单等。14.4合同修改与补充本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方是指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、审计方、质量检测方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,甲乙双方根据合同约定或经协商一致,邀请第三方参与合同的履行、监督、验收等环节。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的条件和程序,包括但不限于第三方selection、介入时间、介入方式等。2.2甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。2.3第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料,便于第三方了解工程情况。第三条第三方的主要职责和义务3.1第三方应按照甲乙双方的要求,公正、客观、及时地履行合同约定的职责,包括但不限于工程监督、质量检测、进度控制等。3.2第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方的规定,确保介入行为的合法性和合规性。3.3第三方应对在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密,不得泄露给任何无关方。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙双方是独立的法律主体,各自承担相应的法律责任。4.2第三方在介入过程中,应保持独立公正的立场,不受甲乙双方的不当影响。4.3甲乙双方应尊重第三方的独立判断,不得干预第三方的正常工作。第五条第三方责任限额5.1第三方在履行合同约定的职责时,如因过错导致合同一方或双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。5.2第三方赔偿责任的限额,应在甲乙双方与第三方签订的书面协议中明确,限额可根据工程规模、风险程度等因素确定。5.3第三方在承担赔偿责任时,有权向有过错的一方追偿。第六条第三方介入的变更与解除6.1甲乙双方如需变更或解除与第三方的合同,应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,与第三方协商一致,并签订书面协议。6.2第三方如因自身原因导致无法继续履行合同,甲乙双方有权解除合同,并有权要求第三方承担违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1甲乙双方与第三方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。7.2第三方在介入过程中产生的纠纷,原则上由第三方自行解决;如涉及甲乙双方利益的,甲乙双方有权要求第三方承担相应的责任。第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应保守在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等,不得泄露给任何无关方。8.2第三方如违反保密义务,导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。第九条甲方和乙方的义务9.1甲方应按照合同约定,按时支付第三方服务费用。9.2乙方应配合甲方和第三方的工作,提供必要的协助和支持。第十条法律法规变化本合同如因国家法律法规变化导致部分条款无效的,该条款应按法律法规的规定予以调整,但不影响其他条款的效力。第十一条合同的完整性和效力本合同及其附件构成甲乙双方与第三方之间完整的权利义务关系。除非甲乙双方与第三方另有约定,本合同取代所有之前的书面或口头协议。第十二条合同的签署本合同自甲乙双方与第三方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计文件包括工程总平面图、建筑施工图、结构施工图、水电施工图等。2.施工图纸包括建筑施工图纸、结构施工图纸、水电施工图纸等。3.技术规范包括建筑施工规范、结构施工规范、水电施工规范等。4.工程量清单包括建筑施工工程量清单、结构施工工程量清单、水电施工工程量清单等。5.施工组织设计方案包括施工进度计划、施工人员安排、施工设备配置等。6.安全生产责任书包括安全生产目标、安全生产措施、安全事故应急预案等。7.环保责任书包括环保目标、环保措施、环保事故应急预案等。8.工程验收标准包括隐蔽工程验收标准、分部分项验收标准、整体竣工验收标准等。9.合同履行计划包括工程进度计划、付款计划、变更计划等。10.合同变更协议包括变更内容、变更原因、变更效果等。11.合同解除协议包括解除原因、解除效果、解除责任等。12.质量保证书包括质量保证措施、质量保证期限等。13.保修责任书包括保修内容、保修期限、保修责任等。14.保密协议包括保密内容、保密期限、保密责任等。15.第三方服务协议包括第三方职责、第三方权利、第三方责任等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定a.甲方未能按时支付工程款;b.甲方未能提供施工场地;c.甲方未能提供必要的技术支持或协助;d.甲方未能遵守合同约定的其他义务。2.乙方违约行为及责任认定a.乙方未能按时完成工程;b.乙方未能达到合同约定的工程质量标准;c.乙方未能遵守安全生产和环保规定;d.乙方未能遵守合同约定的其他义务。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 劳务废止后保密协议书(2篇)
- 二零二四年建筑工程ALC隔墙板分包项目验收合同
- 个人借款合同标准文本模板
- 临时用电工程招标须知
- 机器机电安装分包协议
- 锅炉招标文件的投标合同履行团队建设
- 小程序用户协议
- 夫妻忠诚协议书完整
- 合同权益转让的财务处理
- 文艺演出与拍摄服务协议
- 医院培训课件:《新进护士职业规划》
- 2024年焊工职业技能竞赛理论知识考试题库500题(含答案)
- 网约车服务管理手册
- 2024年创意产业联盟协议
- 旅游景区旅游安全风险评估报告
- 2024年银行考试-建设银行纪检监察条线考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
- 2023风电机组齿轮箱润滑油换油
- 【人教版】《劳动教育》五上 劳动项目三《制作扇子》 课件
- 护理人员危急值处理制度
- 2024-2025学年五年级上册数学人教版期末考试试题
- 2024年事业单位招聘考试公共基础知识题库及答案
评论
0/150
提交评论