商铺建设工程合同模板_第1页
商铺建设工程合同模板_第2页
商铺建设工程合同模板_第3页
商铺建设工程合同模板_第4页
商铺建设工程合同模板_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

商铺建设工程合同模板第一篇范文:合同编号:__________

合同双方:

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

鉴于:

1.甲方拟将其位于__________的商铺进行建设;

2.乙方愿意承接上述商铺的建设工程;

3.甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就上述商铺建设工程达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:__________商铺建设工程

2.工程地点:__________

3.工程规模:__________

4.工程内容:__________

5.工程总投资:人民币__________元整(大写:__________)

二、工程承包方式

1.乙方按照甲方要求,全面负责本工程的设计、施工、材料供应、设备安装等全部工作。

2.乙方应按照国家有关建设工程法律法规、技术标准和规范要求,确保工程质量、安全、进度。

3.乙方应按照甲方要求,按时完成工程验收。

三、工程工期及进度安排

1.本工程合同工期为__________个月,自工程开工之日起计算。

2.乙方应按照甲方要求,合理安排施工进度,确保工程按期完成。

3.因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付__________元人民币的违约金。

四、工程质量要求

1.乙方应严格按照国家有关建设工程质量法律法规、技术标准和规范要求,确保工程质量。

2.本工程的质量标准为:__________

3.甲方有权对工程质量进行监督、检查,乙方应予以配合。

五、工程结算及付款方式

1.本工程按实际完成工程量进行结算,结算方式为__________。

2.甲方按工程进度支付工程款,具体付款比例和期限如下:

(1)开工前支付合同总价款的__________;

(2)主体结构完成后支付合同总价款的__________;

(3)竣工验收合格后支付合同总价款的__________;

(4)保修期满后支付合同总价款的__________。

3.甲方支付工程款时,应扣除乙方应承担的税费、质保金等。

六、工程验收及保修

1.本工程竣工验收标准为:__________

2.工程竣工后,乙方应在__________日内向甲方提交竣工验收报告。

3.甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后__________日内组织验收。

4.工程保修期为__________年,保修期内,乙方应负责解决因乙方原因造成的工程质量问题。

七、违约责任

1.甲方违约责任:

(1)甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付__________的违约金;

(2)甲方未按时组织验收的,每延误一天,应向乙方支付__________的违约金。

2.乙方违约责任:

(1)乙方未按时完成工程的,每延误一天,应向甲方支付__________的违约金;

(2)乙方工程质量不合格的,应承担修复、返工等责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

八、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

2.本合同一式__________份,甲乙双方各执__________份,具有同等法律效力。

附件:

1.工程图纸;

2.设计变更文件;

3.工程量清单;

4.有关法律法规、技术标准和规范;

5.本合同签订时双方确认的其他文件。

甲方(盖章):__________

乙方(盖章):__________

代表人(签字):__________

代表人(签字):__________

签订日期:__________年__________月__________日

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同双方:

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

第三方(以下简称“丙方”):__________

鉴于:

1.甲方拟将其位于__________的商铺进行建设;

2.乙方愿意承接上述商铺的建设工程;

3.丙方作为监理方,对工程进行全程监督和管理工作;

4.甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就上述商铺建设工程达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:__________商铺建设工程

2.工程地点:__________

3.工程规模:__________

4.工程内容:__________

5.工程总投资:人民币__________元整(大写:__________)

二、三方责任与权利

1.甲方权利与义务:

a.甲方有权要求乙方按照设计要求和质量标准进行施工;

b.甲方有权监督乙方的施工进度和质量,对施工过程中的问题提出整改要求;

c.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的违约行为承担责任;

d.甲方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和文件;

e.甲方应按时支付工程款;

f.甲方应配合丙方进行工程监理工作。

2.乙方权利与义务:

a.乙方应按照甲方要求,全面负责本工程的设计、施工、材料供应、设备安装等全部工作;

b.乙方应严格按照国家有关建设工程法律法规、技术标准和规范要求,确保工程质量、安全、进度;

c.乙方应按时完成工程验收;

d.乙方应接受丙方的监理,对监理提出的问题进行整改。

3.丙方权利与义务:

a.丙方应按照国家有关建设工程监理法律法规和技术标准,对工程进行全程监督和管理;

b.丙方有权要求乙方提供施工过程中的相关资料和文件;

c.丙方有权对乙方的施工进度、质量和安全进行监督检查;

d.丙方有权对乙方的违约行为提出整改要求,并要求乙方承担相应的违约责任。

三、工程工期及进度安排

1.本工程合同工期为__________个月,自工程开工之日起计算;

2.乙方应按照甲方要求,合理安排施工进度,确保工程按期完成;

3.因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付__________元人民币的违约金。

四、工程质量要求

1.乙方应严格按照国家有关建设工程质量法律法规、技术标准和规范要求,确保工程质量;

2.本工程的质量标准为:__________;

3.甲方有权对工程质量进行监督、检查,乙方应予以配合。

五、工程结算及付款方式

1.本工程按实际完成工程量进行结算,结算方式为__________;

2.甲方按工程进度支付工程款,具体付款比例和期限如下:

(1)开工前支付合同总价款的__________;

(2)主体结构完成后支付合同总价款的__________;

(3)竣工验收合格后支付合同总价款的__________;

(4)保修期满后支付合同总价款的__________;

3.甲方支付工程款时,应扣除乙方应承担的税费、质保金等。

六、工程验收及保修

1.本工程竣工验收标准为:__________;

2.工程竣工后,乙方应在__________日内向甲方提交竣工验收报告;

3.甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后__________日内组织验收;

4.工程保修期为__________年,保修期内,乙方应负责解决因乙方原因造成的工程质量问题。

七、违约责任

1.甲方违约责任:

a.甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付__________的违约金;

b.甲方未按时组织验收的,每延误一天,应向乙方支付__________的违约金。

2.乙方违约责任:

a.乙方未按时完成工程的,每延误一天,应向甲方支付__________的违约金;

b.乙方工程质量不合格的,应承担修复、返工等责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

3.丙方违约责任:

a.丙方未按照监理规定履行职责的,应向甲方支付__________的违约金。

八、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;

2.本合同一式__________份,甲乙双方各执__________份,丙方执__________份,具有同等法律效力。

附件:

1.工程图纸;

2.设计变更文件;

3.工程量清单;

4.有关法律法规、技术标准和规范;

5.本合同签订时双方确认的其他文件。

第三方介入的意义和目的:

丙方作为监理方介入,旨在确保工程建设的合法合规性,提高工程质量,保障甲方的合法权益,确保工程按期完成。

甲方权益主导的目的和意义:

甲方作为投资方,对工程的建设质量和进度有着重要影响。甲方权益主导的合同模式,有利于甲方更好地监督和控制工程建设,确保工程质量,降低投资风险,实现投资回报。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

合同双方:

甲方(以下简称“甲方”):__________

乙方(以下简称“乙方”):__________

第三方(以下简称“丙方”):__________

鉴于:

1.甲方拟将其位于__________的房地产项目进行开发;

2.乙方愿意承接上述房地产项目的开发工作;

3.丙方作为项目管理方,对项目的开发过程进行全程管理和协调;

4.甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就上述房地产项目开发达成如下协议:

一、项目概况

1.项目名称:__________房地产项目

2.项目地点:__________

3.项目规模:__________

4.项目内容:__________

5.项目总投资:人民币__________元整(大写:__________)

二、三方责任与权利

1.乙方权利与义务:

a.乙方有权要求甲方按照合同约定提供项目所需资金和资源;

b.乙方有权对项目的设计、施工、材料供应等进行决策;

c.乙方有权对项目进度进行控制,确保项目按期完成;

d.乙方有权要求甲方对项目中的问题进行及时解决;

e.乙方应严格按照国家有关房地产开发法律法规、技术标准和规范要求,确保项目质量;

f.乙方应接受丙方的项目管理,对丙方提出的问题进行整改。

2.甲方权利与义务:

a.甲方应按照合同约定及时向乙方支付项目开发所需的资金;

b.甲方应配合乙方进行项目开发,提供必要的支持和协助;

c.甲方应接受丙方的项目管理,对丙方提出的问题进行配合和解决。

3.丙方权利与义务:

a.丙方应按照国家有关房地产开发监理法律法规和技术标准,对项目进行全程管理和协调;

b.丙方有权要求乙方提供项目开发过程中的相关资料和文件;

c.丙方有权对乙方的项目进度、质量和安全进行监督检查;

d.丙方有权对乙方的项目管理提出整改要求,并要求乙方承担相应的责任。

三、项目工期及进度安排

1.本项目合同工期为__________个月,自项目开工之日起计算;

2.乙方应按照合同约定,合理安排项目进度,确保项目按期完成;

3.因乙方原因造成工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付__________元人民币的违约金。

四、项目质量要求

1.乙方应严格按照国家有关房地产开发质量法律法规、技术标准和规范要求,确保项目质量;

2.本项目的质量标准为:__________;

3.甲方有权对项目质量进行监督、检查,乙方应予以配合。

五、项目结算及付款方式

1.本项目按实际完成工程量进行结算,结算方式为__________;

2.甲方按项目进度支付工程款,具体付款比例和期限如下:

(1)开工前支付合同总价款的__________;

(2)主体结构完成后支付合同总价款的__________;

(3)竣工验收合格后支付合同总价款的__________;

(4)保修期满后支付合同总价款的__________;

3.甲方支付工程款时,应扣除乙方应承担的税费、质保金等。

六、项目验收及保修

1.本项目竣工验收标准为:__________;

2.项目竣工后,乙方应在__________日内向甲方提交竣工验收报告;

3.甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后__________日内组织验收;

4.项目保修期为__________年,保修期内,乙方应负责解决因乙方原因造成的质量问题。

七、违约责任

1.甲方违约责任:

a.甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付__________的违约金;

b.甲方未按时提供项目所需资源或支持的,每延误一天,应向乙方支付__________的违约金。

2.乙方违约责任:

a.乙方未按时完成项目的,每延误一天,应向甲方支付__________的违约金;

b.乙方项目质量不合格的,应承担修复、返工等责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

3.丙方违约责任:

a.丙方未按照项目管理规定履行职责的,应向甲方支付__________的违约金。

八、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;

2.本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,本合同终止。

十、其他约定

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论