2024年商业综合体配电室施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年商业综合体配电室施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2施工内容2.3施工范围第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期与进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3施工进度计划第五条施工质量与标准5.1质量要求5.2质量验收标准5.3质量保证措施第六条施工安全6.1安全要求6.2安全防护措施6.3安全事故处理第七条变更与调整7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁费用第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条合同的履行与监督11.1合同履行11.2工程监督11.3信息沟通第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的转让14.3附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方为：商业综合体开发有限公司，地址为：市区路号。1.2承包方名称及地址承包方为：电力建设有限公司，地址为：市区路号。1.3工程地点工程地点为：商业综合体配电室，位于市区路号。第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程为商业综合体配电室施工工程，包括配电室土建施工、设备安装、线路敷设等工程。2.2施工内容承包方应按照合同约定完成配电室的土建施工、设备安装、线路敷设等工作。2.3施工范围施工范围包括配电室土建结构、电气设备安装、线路敷设、接地系统、防护设施等。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币万元整（大写：人民币玖拾捌万柒仟捌佰元整），具体金额以合同附件为准。3.2价格调整合同价格不因任何因素进行调整，除非合同双方另有约定。3.3支付方式发包方按照合同约定的付款节点，向承包方支付合同价款。支付方式为银行转账。第四条工期与进度4.1开工日期开工日期为2024年X月X日。4.2竣工日期竣工日期为2024年X月X日。4.3施工进度计划承包方应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报发包方审批。第五条施工质量与标准5.1质量要求承包方应按照国家电力工程质量标准和合同约定的质量要求进行施工。5.2质量验收标准工程质量验收应符合国家电力工程验收标准和合同约定的验收标准。5.3质量保证措施承包方应建立健全质量保证体系，加强工程质量过程控制，确保工程质量。第六条施工安全6.1安全要求承包方应严格按照国家电力工程施工安全标准进行施工，确保施工安全。6.2安全防护措施承包方应制定施工安全防护措施，并严格执行，确保施工现场安全。6.3安全事故处理如发生安全事故，承包方应立即报告发包方，并按照相关法律法规和合同约定处理。第七条变更与调整7.1变更范围合同履行过程中，如需变更工程内容、范围、价格等，应签订书面变更协议。7.2变更程序变更协议应经双方协商一致，并明确变更后的相关内容。7.3变更费用变更费用的承担方式、金额等，应在变更协议中明确。第八条违约责任8.1发包方违约发包方如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向承包方支付违约金。8.2承包方违约承包方如未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，向发包方支付违约金。8.3违约赔偿违约金的具体金额、计算方式等，应在合同附件中明确规定。第九条争议解决9.1争议解决方式合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点双方同意将争议提交至市仲裁委员会进行仲裁。9.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁委员会的规定承担。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如需变更合同，应签订书面变更协议。10.3合同终止合同终止条件、终止后的权利义务处理等，应在合同中明确规定。第十一条合同的履行与监督11.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2工程监督发包方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。11.3信息沟通双方应保持密切沟通，及时交换工程相关信息。第十二条保密条款12.1保密内容双方对合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。12.2保密期限保密期限为合同终止后五年。12.3违约责任如一方违反保密义务，应承担违约责任，向对方支付违约金。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方同意按照本合同第九条的规定解决争议。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务转让给第三方。14.3附件合同附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、设计方、监理方、材料供应商等。15.2第三方责任第三方应按照合同约定和法律规定，承担其参与或涉及的部分的责任和义务。第三方责任的范围和内容，应在合同附件中明确规定。15.3第三方权益第三方享有合同约定的权益，包括但不限于合同价款、质量保证、安全防护等。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方合同甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。16.3第三方协调甲乙方应负责协调第三方的工作，确保第三方按照合同约定履行义务。16.4第三方支付甲乙方应按照合同约定，向第三方支付相应的费用。16.5第三方责任限额第三方的责任限额应在合同附件中明确规定，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。第十七条第三方与甲乙方的关系17.1第三方与甲方第三方应视为甲方的一部分，按照甲方的要求履行合同义务。17.2第三方与乙方第三方应视为乙方的一部分，按照乙方的要求履行合同义务。17.3第三方与甲乙方的关系划分第三方与甲乙方的关系划分，应在合同附件中明确规定。第十八条第三方违约处理18.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，甲乙方应按照本合同及第三方与甲乙方的合同约定处理。18.2第三方违约责任第三方违约责任包括但不限于违约金、赔偿损失等。18.3第三方违约处理程序甲乙方应按照合同约定和法律规定，处理第三方违约事宜。第十九条第三方权益保障19.1第三方权益保护甲乙方应共同保护第三方的合法权益，确保第三方按照合同约定履行义务。19.2第三方权益变更第三方权益的变更，应经甲乙方协商一致，并签订书面协议。19.3第三方权益转让第三方权益的转让，应经甲乙方协商一致，并签订书面协议。第二十条第三方退出20.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，如需退出，应符合合同约定的条件。20.2第三方退出程序第三方退出的程序，应按照合同约定和法律规定进行。20.3第三方退出后的处理第三方退出后，甲乙方应按照合同约定处理相关事宜。第二十一条第三方介入的争议解决21.1争议解决方式如第三方介入引发争议，甲乙方应友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.2仲裁地点双方同意将第三方介入引发的争议提交至市仲裁委员会进行仲裁。21.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁委员会的规定承担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出配电室施工所需的材料、设备、人工等工程量及其数量、单价和总价。附件二：施工图纸包含配电室土建结构、电气设备安装、线路敷设等详细的施工图纸。附件三：技术规范列出配电室施工所遵循的技术规范和标准，包括但不限于电力工程质量标准、安全标准等。附件四：材料供应商名单列出合同约定的材料供应商名单，包括供应商名称、地址、联系方式等信息。附件五：施工进度计划详细列出施工的各个阶段、节点及时间表。附件六：质量保证措施详细描述承包方为确保工程质量所采取的措施和方法。附件七：安全防护措施详细描述承包方为确保施工安全所采取的措施和方法。附件八：违约金计算方式明确违约金的计算方式，包括计算基数、比例和计算公式。附件九：争议解决方式详细描述合同争议解决的途径和程序，包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。附件十：合同履行监督机制详细描述发包方对承包方施工过程的监督机制，包括监督方式、监督人员、监督职责等。附件十一：信息沟通与协调机制详细描述甲乙双方及第三方之间的信息沟通与协调机制，包括沟通方式、协调人员、协调职责等。附件十二：保密协议明确双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务和保密期限。附件十三：合同变更协议用于记录合同履行过程中对合同内容的变更，包括变更事项、变更原因、变更后的内容等。附件十四：工程验收标准明确工程验收的标准和程序，包括验收人员的资质要求、验收流程、验收标准等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未能按照合同约定时间完成工程。2.承包方未能按照合同约定质量标准完成工程。3.承包方未能按照合同约定安全标准进行施工。4.发包方未能按照合同约定时间支付合同价款。5.发包方未能按照合同约定提供施工场地和条件。6.第三方未能按照合同约定履行其义务。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同附件八的违约金计算方式进行计算。2.赔偿损失：根据违约行为导致的具体损失进行赔偿。3.延长工期：根据违约行为导致的工期延误进行相应的延长。4.解除合同：严重违约行为可能导致合同的解除。示例说明：如果承包方未能按照合同约定的时间完成工程，应当按照合同附件八的违约金计算方式支付违约金，同时赔偿因工期延误给发包方造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年商业综合体配电室施工合同，由甲乙双方签订并履行。2.甲乙方：指发