2024年土建工程劳务施工专用合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年土建工程劳务施工专用合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价款3.1合同总价3.2预付款3.3工程进度款3.4质量保证金3.5税金第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六条劳务施工6.1劳务人员配置6.2劳务人员管理6.3施工设备6.4施工材料第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理第八条合同变更8.1合同变更条件8.2合同变更程序8.3合同变更内容第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二条合同效力12.1合同生效条件12.2合同无效条件12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密泄露责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的签订、修改和解除14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2发包人地址：____________1.1.3发包人联系人：____________1.1.4发包人联系电话：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2承包人地址：____________1.2.3承包人联系人：____________1.2.4承包人联系电话：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：包括但不限于土建施工、结构施工、装饰施工、安装施工等。第三条合同价款3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。3.2预付款：合同总价__%，预付款在合同签订后__日内支付。3.3工程进度款：按照工程进度，__%的工程款在每__个月工程进度达到__%后支付。3.4质量保证金：合同总价__%，在工程竣工验收合格后__日内支付。3.5税金：合同价款的__%作为税金，由承包人负责缴纳。第四条合同工期4.1开工日期：____年__月__日。4.2竣工日期：____年__月__日。4.3工期延误：如非承包人原因导致工期延误，每延误一天，承包人应支付违约金人民币__元整。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关标准和规范，并满足发包人的要求。5.2质量监督：发包人和承包人共同对工程质量进行监督，必要时可聘请第三方专业机构进行检测。5.3质量问题处理：如出现质量问题，承包人应在接到通知后__日内进行整改，直至满足发包人的要求。第六条劳务施工6.1劳务人员配置：承包人应根据工程需要，配置足够数量的具备相应技能的劳务人员。6.2劳务人员管理：承包人应对劳务人员进行严格管理，确保其遵守国家法律法规及发包人的规章制度。6.3施工设备：承包人应提供本合同约定的施工设备，并保证其正常运行。6.4施工材料：承包人应按照工程需要，提供合格的施工材料，并保证其质量。第八条合同变更8.1合同变更条件：在合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行或造成严重损失的，双方可协商变更合同。8.2合同变更程序：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3合同变更内容：合同变更的内容应包括工程范围、工程量、工程进度、合同价款、质量标准等方面的变更。第九条违约责任9.1发包人违约：如发包人未按约定支付预付款、工程进度款或质量保证金，或未履行合同约定的其他义务，应承担违约责任。9.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程，或工程质量不符合约定标准，或未按约定提供施工设备、材料等，应承担违约责任。9.3违约赔偿：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十条争议解决10.1.1提交____________仲裁委员会仲裁；10.1.2向____________人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：如选择仲裁，则____________仲裁委员会为争议解决机构；如选择诉讼，则____________人民法院为争议解决机构。10.3诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，则诉讼地点为____________；如选择仲裁，则仲裁地点为____________。第十一条合同解除11.1.1不可抗力导致合同无法履行；11.1.2双方协商一致解除合同；11.1.3一方严重违约，对方无法实现合同目的。11.2合同解除程序：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照约定处理已发生的费用和债务，并承担因解除合同给对方造成的损失。第十二条合同效力12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同无效条件：如本合同的任何条款与法律法规相抵触，该条款无效，但不影响其他条款的效力。12.3合同终止条件：合同到期，或双方协商一致终止合同。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等。13.2保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。13.3保密泄露责任：如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担赔偿责任。第十四条其他条款14.1不可抗力：不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的签订、修改和解除：本合同一式两份，双方各执一份。双方签字（或盖章）后即具有法律效力。如合同内容需要修改或解除，应签订书面协议，并由双方签字（或盖章）确认。14.4附件：本合同附件包括合同图纸、技术规范、工程量清单等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同无关的法人、其他组织或个人。1.2第三方范围：包括但不限于中介方、监理方、审计方、贷款方、材料供应方、设备租赁方等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入条件：当甲乙方在履行本合同过程中，需要第三方提供专业技术支持、咨询服务或履行合同所需的特定职能时，可以邀请第三方介入。2.2第三方介入程序：甲乙方应就第三方介入的事宜进行协商，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。第三条第三方责任3.1第三方责任：第三方应按照甲乙方的要求，履行其在合同中的职责，并对其提供的服务或商品质量负责。3.2第三方权利：第三方有权按照合同约定，获得相应的报酬和服务条件。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系：第三方应视甲方为合同的一方，对其履行合同的义务负责。4.2第三方与乙方关系：第三方应视乙方为合同的一方，对其履行合同的义务负责。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方应对其履行合同过程中产生的损害赔偿责任，承担不超过人民币（大写）：____元整（小写）：____元的限额。5.2如第三方因故意或重大过失导致合同违约或侵权，限额不受限制。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按合同约定履行义务，甲乙方可协商解除或修改合同，并要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约赔偿：第三方应向甲乙方支付违约金，并赔偿因违约给对方造成的损失。第七条第三方解除合同7.1第三方解除合同条件：如第三方因不可抗力或法律变化等原因，无法履行合同义务，可以解除合同。7.2第三方解除合同程序：第三方应提前__天通知甲乙方，并办理合同解除手续。第八条第三方与甲乙方的沟通与协调8.2甲乙方应协助第三方履行其在合同中的义务，并提供必要的条件和支持。第九条第三方资料与信息保密9.1第三方应保守甲乙方提供的商业秘密、技术秘密、经营秘密等资料和信息。9.2第三方资料保密期限：自合同生效之日起至合同终止或解除之日止。第十条第三方法律法规遵守10.1第三方应遵守中华人民共和国法律法规，不得从事违法活动。10.2如第三方因违法行为导致合同无效或侵权，第三方应承担相应的法律责任。第十一条第三方争议解决11.1.1提交____________仲裁委员会仲裁；11.1.2向____________人民法院提起诉讼。11.2第三方争议解决机构：如选择仲裁，则____________仲裁委员会为争议解决机构；如选择诉讼，则____________人民法院为争议解决机构。11.3诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，则诉讼地点为____________；如选择仲裁，则仲裁地点为____________。第十二条第三方解除或终止合同后的处理12.1第三方解除或终止合同后，应按照甲乙方的要求，办理合同解除或终止手续。12.2第三方解除或终止合同后，应对因其未履行或不当履行合同而给甲乙方造成的损失承担赔偿责任。第十三条合同的转让13.1第三方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.2如第三方需将合同权利义务部分转让给第三方，应取得甲乙方的书面同意。第十四条附件14.1本合同附件包括第三方提供的服务或商品的详细说明、技术规格、价格等。14.2附件与合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术规范附件三：工程量清单附件四：材料供应协议附件五：设备租赁协议附件六：施工组织设计附件七：安全生产措施方案附件八：质量保证措施方案附件九：合同履行过程中产生的其他相关文件和资料附件一的详细要求：工程图纸应详细表示出工程的各个部分，包括尺寸、材料、构造等，并应符合国家相关标准和规范。附件二的详细要求：技术规范应详细说明工程施工的技术要求、工艺流程、质量标准等。附件三的详细要求：工程量清单应详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价等，以便于合同价款的计算。附件四的详细要求：材料供应协议应明确材料供应方的责任、义务以及材料的质量、数量、价格、交货时间等。附件五的详细要求：设备租赁协议应明确设备租赁方的责任、义务以及设备的规格、数量、租赁费用、维修保养等。附件六的详细要求：施工组织设计应详细说明施工过程中的组织管理、施工方法、施工进度等。附件七的详细要求：安全生产措施方案应详细说明施工过程中的安全生产措施、应急预案等。附件八的详细要求：质量保证措施方案应详细说明施工过程中的质量保证措施、质量检测等。附件九的详细要求：合同履行过程中产生的其他相关文件和资料，应包括工程施工过程中的各种报表、报告、验收记录等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、工程进度款或质量保证金。2.甲方未履行合同约定的其他义务。3.乙方未按约定时间完成工程。4.乙方工程质量不符合约定标准。5.乙方未按约定提供施工设备、材料等。违约责任认定标准：1.甲方违约：甲方应向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成