2024年外墙落水管及排水工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外墙落水管及排水工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3工程地点1.4工程概况第二条合同范围及工程内容2.1工程规模2.2工程内容包括但不限于2.2.1外墙落水管安装2.2.2排水系统施工2.2.3相关辅助工程第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式及进度第四条工程质量标准4.1质量要求4.2质量验收标准4.3质量保证期第五条工程进度及工期5.1施工期限5.2关键节点5.3工期延误及违约责任第六条合同的履行6.1承包方的义务6.2发包方的义务6.3合同变更及解除条件第七条保险及安全7.1承包方责任保险7.2施工安全要求7.3安全事故处理第八条违约责任8.1承包方违约8.2发包方违约8.3违约赔偿金额及方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院9.3仲裁委员会第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密期限11.3违约泄密责任第十二条合同的附件12.1附件清单12.2附件的效力第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同语言13.4通知程序第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3合同正本及副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址发包方为：（名称），地址为：（地址）。1.2承包方名称及地址承包方为：（名称），地址为：（地址）。1.3工程地点工程地点位于：（具体地址）。1.4工程概况工程名称为：2024年外墙落水管及排水工程，工程内容包括但不限于外墙落水管安装、排水系统施工及相关辅助工程。第二条合同范围及工程内容2.1工程规模本工程规模为：（具体规模）。2.2工程内容包括但不限于2.2.1外墙落水管安装2.2.2排水系统施工2.2.3相关辅助工程第三条合同价格3.1合同总价合同总价为人民币：（总价），大写：（大写总价）。3.2价格调整条件价格调整的条件为：（具体条件）。3.3支付方式及进度支付方式为：（支付方式），支付进度为：（支付进度）。第四条工程质量标准4.1质量要求工程质量应达到：（质量要求）。4.2质量验收标准质量验收标准为：（质量验收标准）。4.3质量保证期质量保证期为：（保证期）。第五条工程进度及工期5.1施工期限施工期限为：（期限）。5.2关键节点关键节点为：（关键节点）。5.3工期延误及违约责任工期延误及违约责任按照：（违约责任）执行。第六条合同的履行6.1承包方的义务承包方的义务为：（具体义务）。6.2发包方的义务发包方的义务为：（具体义务）。6.3合同变更及解除条件合同变更及解除条件为：（条件）。第八条违约责任8.1承包方违约承包方违约的情形为：（具体情形），违约责任为：（违约责任）。8.2发包方违约发包方违约的情形为：（具体情形），违约责任为：（违约责任）。8.3违约赔偿金额及方式违约赔偿金额为：（金额），赔偿方式为：（方式）。第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式为：（方式）。9.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为：（法院）。9.3仲裁委员会仲裁委员会为：（仲裁委员会）。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件合同生效条件为：（条件）。10.2合同变更程序合同变更程序为：（程序）。10.3合同终止条件合同终止条件为：（条件）。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围为：（信息范围）。11.2保密期限保密期限为：（期限）。11.3违约泄密责任违约泄密责任为：（责任）。第十二条合同的附件12.1附件清单附件清单包括：（附件清单）。12.2附件的效力附件的效力为：（效力）。第十三条其他条款13.1不可抗力不可抗力的情形为：（情形）。13.2法律适用本合同适用法律为：（法律）。13.3合同语言本合同语言为：（语言）。13.4通知程序通知程序为：（程序）。第十四条合同的签署14.1签署日期合同签署日期为：（日期）。14.2签署地点合同签署地点为：（地点）。14.3合同正本及副本份数合同正本份数为：（份数），副本份数为：（份数）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙双方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、供应商、分包商等。第二条第三方介入的条件和程序2.1介入条件第三方介入的条件为：（具体条件）。2.2介入程序第三方介入的程序为：（具体程序）。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定第三方责任限额为：（限额）。3.2第三方责任限额的调整第三方责任限额的调整为：（调整条件）。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利第三方的权利为：（权利）。4.2第三方义务第三方的义务为：（义务）。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系界定为：（关系界定）。5.2第三方与甲乙方的权益划分第三方与甲乙方的权益划分为：（权益划分）。第六条第三方违约责任6.1第三方违约的情形第三方违约的情形为：（具体情形）。6.2第三方违约责任第三方违约的责任为：（责任）。第七条第三方争议解决7.1第三方争议解决方式第三方争议解决方式为：（方式）。7.2第三方诉讼管辖法院第三方诉讼管辖法院为：（法院）。7.3第三方仲裁委员会第三方仲裁委员会为：（仲裁委员会）。第八条第三方引起的额外条款及说明8.1额外条款第三方引起的额外条款为：（条款）。8.2额外说明第三方引起的额外说明为：（说明）。第九条第三方与甲乙方的沟通协调9.1沟通协调机制第三方与甲乙方的沟通协调机制为：（机制）。9.2沟通协调义务第三方与甲乙方的沟通协调义务为：（义务）。第十条第三方退出机制10.1第三方退出条件第三方退出的条件为：（条件）。10.2第三方退出程序第三方退出的程序为：（程序）。第十一条第三方介入对合同履行影响的风险评估11.1风险评估内容第三方介入对合同履行影响的风险评估内容为：（内容）。11.2风险评估结果第三方介入对合同履行影响的风险评估结果为：（结果）。第十二条第三方介入后的合同变更12.1合同变更内容第三方介入后的合同变更内容为：（内容）。12.2合同变更程序第三方介入后的合同变更程序为：（程序）。第十三条第三方介入后的合同终止13.1合同终止条件第三方介入后的合同终止条件为：（条件）。13.2合同终止程序第三方介入后的合同终止程序为：（程序）。第十四条第三方介入后的合同续签14.1合同续签条件第三方介入后的合同续签条件为：（条件）。14.2合同续签程序第三方介入后的合同续签程序为：（程序）。第十五条第三方介入后的其他相关修正15.1其他相关修正内容第三方介入后的其他相关修正内容为：（内容）。15.2其他相关修正程序第三方介入后的其他相关修正程序为：（程序）。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸详细要求：包含所有工程设计图纸，包括但不限于建筑外墙落水管系统设计图、排水系统设计图、相关辅助工程设计图等。附件说明：工程设计图纸是施工的依据，甲乙双方应共同遵守。附件2：工程量清单详细要求：详细列出所有工程项目的数量、规格、材质等。附件说明：工程量清单是合同价款计算的基础，甲乙双方应共同核对。附件3：合同价款明细表详细要求：详细列出合同价款的各项费用，包括工程款、材料款、人工费等。附件说明：合同价款明细表是双方明确合同价款的依据。附件4：施工方案详细要求：包含施工过程中的具体步骤、方法、技术要求等。附件说明：施工方案是指导施工过程的文件，甲乙双方应共同遵守。附件5：质量验收标准详细要求：详细列出工程质量验收的标准和程序。附件说明：质量验收标准是工程质量的评判依据，甲乙双方应共同遵守。附件6：工程进度计划详细要求：详细列出工程进度的时间表和关键节点。附件说明：工程进度计划是双方明确工程进度的依据，甲乙双方应共同遵守。附件7：合同变更协议详细要求：详细列出合同变更的条件、程序和影响。附件说明：合同变更协议是双方明确合同变更的依据。附件8：违约责任认定协议详细要求：详细列出各种违约行为及违约的责任认定标准。附件说明：违约责任认定协议是双方明确违约行为的依据。附件9：争议解决协议详细要求：详细列出争议解决的途径、程序和机构。附件说明：争议解决协议是双方明确争议解决的依据。附件10：保密协议详细要求：详细列出保密信息的范围、保密期限和违约泄密责任。附件说明：保密协议是双方明确保密义务的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照合同约定完成施工任务。2.承包方使用不合格的材料或设备。3.承包方未按照合同约定的时间完成工程。4.发包方未按照合同约定支付合同价款。5.发包方未提供合同约定的施工条件。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程质量不符合合同约定的，承包方应承担返工、修复等责任。2.违约行为导致工程进度延误的，承包方应承担违约金赔偿责任。3.违约行为导致发包方损失的，承包方应承担相应的赔偿责任。示例说明：如承包方未按照合同约定完成施工任务，导致工程进度延误，承包方应承担违约金赔偿责任。具体违约金金额可根据合同约定的比例进行计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成外墙落水管及排水工程施工所达成的书面协议。2.发包方：指承担工程发包义