2024年园林绿化工程防水堵漏施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年园林绿化工程防水堵漏施工合同本合同目录一览第一条工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条合同主体2.1发包方2.2承包方第三条合同金额3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期条款第五条质量标准5.1施工质量要求5.2验收标准5.3保修期限第六条施工材料6.1材料供应6.2材料质量要求6.3材料验收第七条施工工艺7.1施工方案7.2施工工艺要求7.3施工安全措施第八条变更条款8.1变更条件8.2变更程序8.3变更费用第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3赔偿方式第十条争议解决10.1争议方式10.2调解机构10.3诉讼管辖第十一条合同的解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后的处理第十二条合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后的责任第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约保密第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年园林绿化工程防水堵漏施工项目1.2工程地点：具体施工地点，以合同附件为准1.3工程规模：具体工程量，以合同附件为准1.4工程内容：包括但不限于园林绿化区域的防水堵漏施工、相关设备的安装调试、施工后的清理等工作。第二条合同主体第三条合同金额3.1合同总价：人民币xx万元整（大写：人民币叁佰万元整），具体金额以合同附件为准。3.2付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价30%的预付款；工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价30%的进度款；工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价剩余的40%。3.3付款进度：按照工程进度和合同约定进行付款，具体付款时间和金额以合同附件为准。第四条施工期限4.1施工开始日期：以合同附件为准4.2施工结束日期：预计工程完工日期为xx年xx月xx日，具体日期以合同附件为准。4.3延期条款：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商确定延期时间和费用。第五条质量标准5.1施工质量要求：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。5.2验收标准：工程验收合格的标准为符合设计文件、合同约定及国家相关法律法规的要求。5.3保修期限：工程验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任，具体保修期限以合同附件为准。第六条施工材料6.1材料供应：乙方负责采购施工所需的原材料、设备等，并保证材料的质量。6.2材料质量要求：乙方应按照合同约定的标准采购原材料，并提供产品质量证明文件。6.3材料验收：甲方或甲方指定的验收人员对乙方提供的材料进行验收，验收合格的材料方可用于施工。第八条变更条款8.1变更条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价或工程内容发生变化的，双方可协商变更合同。8.2变更程序：变更合同需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，作为本合同的附件。8.3变更费用：因变更导致合同总价增减的，双方按变更协议约定的金额和方式进行结算。第九条违约责任9.1违约情形：一方违反合同约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。9.2违约责任：违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同总价的一定比例，具体比例双方协商确定。9.3赔偿方式：除违约金外，违约方还需赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。第十条争议解决10.1争议方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2调解机构：如双方同意，可以向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。10.3诉讼管辖：如双方未约定仲裁，则向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除11.1解除条件：合同执行过程中，发生不可抗力等法定解除合同的情形，双方可协商解除合同。11.2解除程序：双方协商一致后，应以书面形式通知对方解除合同，并按照合同约定处理后续事项。11.3解除后的处理：合同解除后，乙方应停止施工，并按照甲方要求清理施工现场。第十二条合同的转让12.1转让条件：未经对方同意，一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序：一方拟转让合同权利义务的，应提前书面通知对方，并经对方同意。12.3转让后的责任：合同转让后，原合同双方的责任和义务由转让方和受让方共同承担。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起一定期限内，具体期限双方协商确定。13.3违约保密：如一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同不能履行或部分履行，双方应协商解决。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工图纸、工程量清单、材料质量标准等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同执行过程相关联的，参与合同执行或对合同执行产生影响的一方或多方。1.2第三方介入的形式包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方应在本合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方的选定、介入时间的确定、介入方式的约定等。2.2甲乙方应与第三方签订相应的合同或协议，明确第三方的权利、义务和责任。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙方的约定和相关法律法规的要求，履行其合同义务，确保工程质量、安全、进度等满足合同要求。3.2第三方如因故意或过失导致合同执行过程中出现问题，应承担相应的责任。3.3第三方如因不可抗力等原因导致合同执行过程中出现问题，按相关法律法规和合同约定处理。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。4.2第三方应直接向甲乙方负责，甲乙方应直接与第三方沟通、协调和处理合同履行过程中的问题。第五条第三方责任限额5.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、保修限额等。5.2第三方责任限额应在第三方与甲乙方的合同中予以明确，并作为本合同的附件。第六条第三方违约处理6.1第三方如违反其与甲乙方的合同约定，甲乙方有权按合同约定和法律法规要求追究第三方的违约责任。6.2甲乙方如因第三方违约导致损失，有权要求第三方赔偿，并有权要求甲方承担相应的违约责任。第七条第三方权利保障7.1甲乙方应保证第三方的合法权益，不得无故干预第三方正常履行合同义务。7.2甲乙方应按照合同约定及时支付第三方合同价款，不得无故拖欠或拒付。第八条第三方介入对合同其他方的通知义务8.1第三方如与合同其他方有合同关系，应及时通知合同其他方，并按照合同约定履行其义务。8.2第三方如变更合同履行主体，应及时通知合同其他方，并按照合同约定处理后续事项。第九条第三方介入对合同履行的影响9.1第三方介入不应影响甲乙双方按照本合同约定履行各自的义务。9.2第三方介入如导致合同履行发生变化，甲乙双方应按本合同约定和法律法规要求处理。第十条第三方介入后的合同变更10.1第三方介入后，如需要变更本合同，甲乙双方应与第三方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.2变更协议应明确变更内容、变更价款、变更工期等事项，并作为本合同的附件。第十一条第三方介入后的合同解除11.1第三方介入后，如发生合同解除情形，甲乙双方应与第三方协商一致，并以书面形式通知对方解除合同。11.2合同解除后，甲乙双方应按照本合同约定和法律法规要求处理后续事项。第十二条第三方介入后的争议解决12.1第三方介入后，如发生合同争议，甲乙双方应与第三方协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2第三方如为中介方，其佣金支付等争议按中介合同约定解决；中介合同未约定的，参照相关行业标准和惯例处理。第十三条第三方介入后的法律适用和管辖13.1第三方介入后，本合同的适用法律、法规、仲裁机构及诉讼管辖等事项按本合同约定执行。13.2如本合同中未明确约定第三方介入后的法律适用和管辖，甲乙双方应与第三方协商确定。第十四条第三方介入后的其他事项14.1甲乙双方应与第三方明确约定合同履行过程中的沟通、协调和监督机制。14.2甲乙双方应与第三方明确约定合同价款支付、工程进度、质量控制等事项的时间节点和方式。14.3甲乙双方应与第三方明确约定工程验收、保修、违约责任等事项的处理程序和方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细说明：包括工程的设计图纸、设计说明书、设计变更通知等，用于指导施工过程。附件2：施工图纸详细说明：包括施工详图、施工平面图、施工立面图等，用于指导施工操作。附件3：工程量清单详细说明：列出工程所需的各项材料、工程量及价格，作为合同价款结算的依据。附件4：材料质量标准详细说明：明确材料采购的质量要求，包括材料的性能、规格、试验方法等。附件5：施工方案详细说明：包括施工工艺、施工步骤、施工安全措施等，用于指导施工过程。附件6：施工进度计划详细说明：明确施工的起始日期、结束日期及各个阶段的施工计划。附件7：质量保修书详细说明：承诺工程质量保修期限及保修条件，明确保修的范围和内容。附件8：合同变更协议详细说明：用于记录合同执行过程中双方就合同内容进行的变更。附件9：工程验收报告详细说明：包括工程验收合格证书、验收记录、验收意见等。附件10：付款凭证详细说明：包括预付款凭证、进度款凭证、尾款凭证等。附件11：违约金计算公式详细说明：用于计算违约行为所产生的违约金。附件12：争议解决协议详细说明：明确双方在发生争议时选择的解决方式，如调解、仲裁或诉讼。附件13：中介服务合同详细说明：如涉及中介服务，提供中介方与甲乙方的合同协议。附件14：分包合同详细说明：如涉及分包工程，提供分包方与甲乙方的合同协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求。3.乙方使用不符合合同约定的材料或工艺。4.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或施工图纸。5.甲方未按约定时间进行工程验收。6.双方未按约定时间解决合同争议。违约责任认定标准：1.违约金：按照合同约定的违约金计算公式计算。2.赔偿损失：按照实际损失金额计算，包括直接损失和间接损失。3.延长工期：按照实际延误时间计算，计算方法为原合同工期×延误天数/原合同工期。4.修复工程：如工程质量不符合要求，乙方应负责修复，并承担修复费用。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定的违约金计算公式计算违约金，并有权要求乙方延长工期或修复工程。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务。3.合同解除：指合同双方协商一致或因法律规定等原因终止合同关系。4.违约金：指违约方按照合同约定支付给守约方的经济赔偿。5.赔偿损失：指违约方因违约行为导致守约方遭受的直接经济损失。6.工程验收：指对施工完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查评定。7.保修期限：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。8.法律适用：指本合同适用的人民法院管辖范围或仲裁机