供电设施防雷施工合同

供电设施防雷施工合同合同编号：__________供电设施防雷施工合同甲方：__________乙方：__________鉴于：1.甲方为提高供电设施的防雷能力，确保供电设施的正常运行和安全，需要进行防雷施工；2.乙方具备防雷施工的专业技术和能力，愿意为甲方提供防雷施工服务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条施工内容1.1乙方根据甲方的要求，对甲方的供电设施进行防雷施工，包括但不局限于：（1）对供电设施进行雷电防护系统设计；（2）按照设计方案进行防雷设备的安装、调试和验收；（3）提供防雷施工过程中的技术支持和指导；（4）对防雷设备进行定期检查和维护。1.2乙方应在合同约定的时间内完成施工，确保供电设施的防雷能力达到国家相关标准和规定。第二条施工费用2.1乙方向甲方提供的防雷施工服务，按照双方约定的价格计算，具体金额为：__________元。2.2乙方应按照合同约定的付款方式向甲方支付施工费用。第三条施工期限3.1本合同的施工期限为：__________日。3.2乙方如因特殊情况无法在约定的施工期限内完成施工，应提前向甲方书面说明原因，并征得甲方同意。第四条质量保证4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保施工质量。4.2乙方应对施工过程中出现的质量问题负责并及时修复。4.3乙方应提供施工完成后一年的质保期，质保期内出现的问题，乙方应无偿提供维修或更换服务。第五条保密条款5.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。6.2甲方未按照约定时间支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。第七条争议解决7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。7.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.供电设施防雷施工设计方案2.施工费用明细表3.施工进度计划表4.施工质量验收标准5.保密协议6.违约金计算公式7.仲裁条款说明8.签字授权书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付施工费用，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定或国家标准，视为违约。4.乙方泄露甲方技术和商业秘密，视为违约。5.甲方未按约定提供施工条件或所需资料，视为违约。三、法律名词及解释：1.供电设施：指供电公司提供的电力设施，包括变电站、输电线路、配电设备等。2.防雷施工：指为了减少雷电对供电设施的影响，采取的防雷措施，包括防雷设备安装、接地系统建设等。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方的一定金额。4.保密协议：指双方约定对合同执行过程中获得的技术和商业秘密予以保密的协议。5.仲裁：指合同双方在发生争议时，通过第三方仲裁机构进行争议解决的机制。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前做好施工计划，确保乙方按计划施工。如遇特殊情况，及时沟通调整。2.施工质量问题：明确施工质量标准，加强质量监管。发现问题及时整改，确保达到标准。3.技术秘密泄露：签订保密协议，明确保密内容和期限。加强对乙方员工的培训和监督。4.费用支付纠纷：明确付款方式和时间，按时支付施工费用。如有纠纷，及时协商解决。5.合同争议：了解仲裁条款，如有争议，选择合适的仲裁机构进行仲裁。五、所有应用场景：1.适用于供电公司为提高