2024年北京住宅装修设计定制服务合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年北京住宅装修设计定制服务合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（装修公司）名称及联系方式第二条装修设计内容2.1设计项目范围2.2设计风格和效果要求2.3设计文件交付时间及方式第三条装修设计费用3.1设计费用金额3.2费用支付方式及时间第四条装修设计修改4.1修改次数及范围4.2修改费用承担方式第五条装修施工及材料5.1施工单位及施工人员资质5.2材料品牌及质量标准5.3施工进度及验收第六条装修费用及支付方式6.1装修费用总额6.2费用支付方式及时间第七条工期延误7.1工期延误责任及赔偿第八条质量保证8.1装修质量标准8.2质保期限及维修第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件及后果第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密期限及违约责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件的认定13.2不可抗力事件的后果处理第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2合同的生效、变更和解除方式第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（业主）名称：北京市区街号住宅业主1.2乙方（装修公司）名称：北京X装修设计有限公司第二条装修设计内容2.1设计项目范围：本合同适用于北京市区街号住宅的装修设计，包括客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的装修设计。2.2设计风格和效果要求：乙方应根据甲方的需求，提供现代简约风格的装修设计方案，并确保设计效果符合甲方的预期。2.3设计文件交付时间及方式：乙方应在合同签订后的15个工作日内，向甲方提交完整的装修设计文件，包括设计图纸、效果图等，并通过电子邮件或邮寄的方式交付给甲方。第三条装修设计费用3.1设计费用金额：本合同的设计费用为人民币X元整（大写：人民币玖佰玖拾玖元整），包括但不限于设计人员费用、材料费用、交通费用等。3.2费用支付方式及时间：甲方应在合同签订后的3个工作日内，通过银行转账的方式向乙方支付设计费用。第四条装修设计修改4.1修改次数及范围：乙方应根据甲方的需求，提供两次免费的设计修改服务，修改范围限于原有设计方案的调整。第五条装修施工及材料5.1施工单位及施工人员资质：乙方应保证施工单位具备相应的施工资质，施工人员具备相应的操作资格。5.2材料品牌及质量标准：乙方应按照甲方的要求，选用符合国家标准的装修材料，并保证材料品牌及质量符合合同约定。5.3施工进度及验收：乙方应按照双方约定的施工进度进行施工，并在施工完成后，组织甲方进行验收。第六条装修费用及支付方式6.1装修费用总额：本合同的装修费用为人民币X元整（大写：人民币玖佰玖拾玖元整），包括但不限于施工费用、材料费用、管理费用等。6.2费用支付方式及时间：甲方应在合同签订后的3个工作日内，通过银行转账的方式向乙方支付装修费用总额的30%。剩余的70%装修费用，甲方应在乙方完成施工并验收合格后的3个工作日内支付。第八条质量保证8.1装修质量标准：乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保装修质量符合设计方案和甲方的要求。8.2质保期限及维修：乙方应对其施工的装修工程提供一年的质保期，质保期内如有任何质量问题，乙方应负责及时维修或更换。第九条违约责任9.1甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付迟延支付金额的1%的违约金。9.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成施工或存在质量问题，应向甲方支付违约金，具体金额双方另行约定。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方对于合同的履行发生任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及法院：本合同的争议解决地点为北京市，任何一方均有权向北京市人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更和解除11.1合同变更条件：合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件及后果：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，乙方应按照甲方的要求，完成剩余的施工工作，并承担因此产生的费用。第十二条保密条款12.1保密信息范围：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限及违约责任：乙方应对甲方的保密信息予以保密，保密期限自合同终止或履行完毕之日起计算，为期2年。如乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金，违约金为泄露信息所造成的实际损失金额的两倍。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件的认定：不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的后果处理：如因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应立即协商解决，根据事件的影响，部分或全部免除责任。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订书面补充协议。14.2合同的生效、变更和解除方式：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入包括但不限于：中介方、供应商、施工队伍、监理机构、政府部门等。第二条第三方介入的程序和条件2.1甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方的选择标准、评估方式、介入时间等。2.2甲乙双方应与第三方签订相应的合同或协议，明确第三方的权利、义务和责任。第三条第三方责任限额3.1甲乙双方应与第三方明确责任限额，包括但不限于第三方在其职责范围内造成的事故、损失或延误的责任限额。3.2第三方责任限额应根据其资质、经验、信誉等因素进行评估，并在合同中予以明确。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方应遵守本合同的约定，履行其在合同或协议中的义务。4.2第三方不免除甲乙双方在本合同中的任何责任和义务。4.3甲乙双方应负责协调和管理第三方的工作，确保项目顺利进行。第五条第三方介入的变更和解除5.1甲乙双方应与第三方协商一致，方可变更或解除第三方介入的条件和程序。5.2变更或解除第三方介入应签订书面协议，并经甲乙双方和第三方共同确认。第六条第三方违约责任6.1第三方如未履行其在合同或协议中的义务，应承担相应的违约责任。6.2甲乙双方应与第三方约定违约责任的承担方式和金额。第七条第三方引起的争议解决7.1如第三方引起的争议不能通过友好协商解决，甲乙双方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼过程中，甲乙双方应共同协助法院了解项目情况和第三方介入的细节。第八条第三方保密义务8.1第三方应对其在项目过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。8.2保密期限自合同终止或履行完毕之日起计算，为期2年。第九条第三方合规要求9.1第三方应遵守相关法律法规和行业标准，确保其在项目中的行为合法合规。9.2第三方如因违法行为导致项目受阻或产生损失，应承担相应责任。第十条第三方保险要求10.1甲乙双方应要求第三方购买必要的保险，如施工保险、责任保险等。10.2保险费用由第三方承担，甲乙双方有权要求第三方提供保险单复印件。第十一条第三方评估和监督11.1甲乙双方应对第三方的施工质量、进度、安全等方面进行评估和监督。11.2甲乙双方应定期与第三方沟通，及时发现和解决问题。第十二条第三方支付和结算12.1甲乙双方应与第三方明确支付方式和时间，确保合同款项的及时支付。12.2甲乙双方应按照合同约定，对第三方的工作进行结算。第十三条第三方培训和指导13.1甲乙双方应提供必要的培训和指导，确保第三方了解项目要求和标准。13.2甲乙双方应定期与第三方进行技术交流和业务沟通。第十四条第三方退出机制14.1如第三方因故退出项目，甲乙双方应协商确定其责任承担和后续工作交接。14.2甲乙双方应与第三方签订退出协议，明确退出条件和后果。本部分修正条款自合同签订之日起生效，与原合同具有同等法律效力。如有冲突，以本部分修正条款为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：北京市区街号住宅装修设计方案附件2：北京市区街号住宅装修设计效果图附件3：北京市区街号住宅装修设计施工图附件4：北京市区街号住宅装修材料清单附件5：北京市区街号住宅装修施工单位资质证明附件6：北京市区街号住宅装修施工人员资格证明附件7：北京市区街号住宅装修质量保证书附件8：北京市区街号住宅装修施工进度计划附件9：北京市区街号住宅装修付款凭证附件10：北京市区街号住宅装修验收报告附件的详细要求和说明：附件1：北京市区街号住宅装修设计方案详细要求：包括客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的装修设计方案，体现现代简约风格。附件2：北京市区街号住宅装修设计效果图详细要求：展示客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的设计效果，符合甲方预期。附件3：北京市区街号住宅装修设计施工图详细要求：包括客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的施工图纸，清晰明确。附件4：北京市区街号住宅装修材料清单详细要求：列出本合同涉及的装修材料品牌、型号、数量等信息。附件5：北京市区街号住宅装修施工单位资质证明详细要求：第三方施工单位的资质证明文件，证明其具备施工能力。附件6：北京市区街号住宅装修施工人员资格证明详细要求：第三方施工人员的资格证明文件，证明其具备操作资格。附件7：北京市区街号住宅装修质量保证书详细要求：第三方施工单位提供的质量保证文件，承诺装修质量。附件8：北京市区街号住宅装修施工进度计划详细要求：详细列出施工进度计划，包括施工起始时间、预计完成时间等。附件9：北京市区街号住宅装修付款凭证详细要求：证明甲乙双方按照合同约定进行付款的凭证。附件10：北京市区街号住宅装修验收报告详细要求：验收报告应包括施工质量、材料质量、工程进度的评估。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按合同约定支付费用。2.甲方未按合同约定提供施工场地或施工条件。3.乙方未按合同约定完成设计或施工工作。4.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准。5.乙方未按合同约定履行保密义务。6.乙方未按合同约定履行质量保证义务。责任认定标准：1.甲方未按合同约定支付费用，应向乙方支付迟延支付金额的1%的违约金。2.甲方未按合同约定提供施工场地或施工条件，导致乙方无法按时完成工作，甲方应承担相应责任。3.乙方未按合同约定完成设计或施工工作，应向甲方支付违约金，具体金额双方另行约定。4.乙方提供的材料不符合合同约定的质量标准，乙方应负责更换或修复，并承担因此产生的费用。5.乙方未按合同约定履行保密义务，应向甲方支付违约金，违约金为泄露信息所造成的实际损失金额的两倍。6.乙方未按合同约定履行质量保证义务，应承担相应的违约责任。示例说明：如甲方未按合同约定支付设计费用，乙方可以要求甲方支付迟延支付金额的1%作为违约金。如果甲方迟延支付金额为人民币10,000元，则乙方有权要求甲方支付100