2024年全面更新：工程承包合同担保条款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年全面更新：工程承包合同担保条款本合同目录一览1.工程承包合同概述1.1合同双方1.2工程描述1.3合同金额1.4工程时间表2.担保条款2.1承包商担保2.1.1承包商资质2.1.2履约保证金2.1.3工程质量担保2.1.4工程进度担保2.2发包人担保2.2.1支付担保2.2.2变更权担保2.2.3行政许可和批准2.2.4环境保护和安全生产3.合同的履行和变更3.1承包商义务3.1.1工程设计3.1.2施工组织3.1.3材料和设备供应3.2发包人义务3.2.1支付款项3.2.2现场协调3.2.3不可抗力3.3合同变更3.3.1变更程序3.3.2变更费用3.3.3变更时间4.违约责任4.1承包商违约4.1.1工程质量不达标4.1.2工程进度延误4.1.3其他违约行为4.2发包人违约4.2.1未按期支付款项4.2.2未履行协调义务4.2.3其他违约行为5.争议解决5.1协商解决5.2调解解决5.3仲裁解决5.4法律途径6.合同的生效、终止和解除6.1合同生效条件6.2合同终止条件6.3合同解除条件7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3泄露后果8.不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果8.3不可抗力应对措施9.税法和保险9.1税法遵守9.2保险责任9.3保险购买10.合同的转让和分包10.1合同转让10.2分包管理10.3分包合同11.附件和附录11.1合同附件11.2附录文件12.语言和适用法律12.1语言12.2适用法律13.合同签署13.1签署程序13.2签署日期13.3签署地点14.其他条款14.1送达和通知14.2完整协议14.3修改权14.4解释权第一部分：合同如下：第一条工程承包合同概述1.1合同双方1.2工程描述工程名称：（填写工程名称）工程地点：（填写工程地点）工程内容：（填写工程内容）1.3合同金额本合同总金额为人民币：（填写合同金额），大写：（填写合同金额大写）。1.4工程时间表工程预计开始日期：（填写工程开始日期）工程预计结束日期：（填写工程结束日期）第二条担保条款2.1承包商担保2.1.1承包商资质2.1.2履约保证金承包商应在合同签订后：（填写时间）内向发包人提交履约保证金，金额为合同总金额的：（填写比例）。履约保证金可用于：（列出履约保证金可使用的范围）。2.1.3工程质量担保承包商承诺按照合同约定及国家相关法律法规，保证工程质量达到：（填写质量标准）。如工程质量不符合约定，承包商应承担相应的修复、返工等费用。2.1.4工程进度担保承包商承诺按照合同约定的工期完成工程。如因承包商原因导致工程进度延误，承包商应承担相应的违约责任。2.2发包人担保2.2.1支付担保发包人承诺按照合同约定的付款节点和金额向承包商支付款项。如发包人未按约定支付款项，应承担相应的违约责任。2.2.2变更权担保发包人享有合同约定的变更权。如发包人行使变更权，应承担因变更导致的额外费用。2.2.3行政许可和批准发包人应负责办理工程所需的行政许可和批准手续。如因发包人原因导致手续未能办理，发包人应承担相应责任。2.2.4环境保护和安全生产发包人应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律、法规，确保工程在施工过程中符合相关要求。如因发包人原因导致环境保护或安全生产问题，发包人应承担相应责任。第三条合同的履行和变更3.1承包商义务3.1.1工程设计承包商应按照合同约定进行工程设计，并承担设计责任。设计文件应满足：（填写设计要求）。3.1.2施工组织承包商应按照合同约定组织施工，确保工程顺利进行。3.1.3材料和设备供应承包商应负责供应工程所需的材料和设备。如材料和设备不符合合同约定，承包商应承担相应责任。3.2发包人义务3.2.1支付款项发包人应按照合同约定的付款节点和金额向承包商支付款项。3.2.2现场协调发包人应负责现场协调，确保工程顺利进行。3.2.3不可抗力如发生不可抗力事件，双方应立即协商采取措施，减少损失。不可抗力事件导致工程无法继续进行，双方可协商暂停或终止合同。3.3合同变更3.3.1变更程序3.3.2变更费用合同变更产生的额外费用由：（填写承担方）。3.3.3变更时间合同变更后的工程预计完工日期：（填写变更后的完工日期）。第四条违约责任4.1承包商违约4.1.1工程质量不达标如承包商提供的工程质量不符合约定，承包商应承担修复、返工等费用，并支付违约金。4.1.2工程进度延误如承包商原因导致工程进度延误，承包商应支付违约金，并承担因延误导致的额外费用。4.1.3其他违约行为如承包商存在其他违约行为，双方可协商确定违约责任。4.2发包人违约4.2.1未按期支付款项如发包人未按约定支付款项，发包人应支付违约金，并承担因延误导致的额外费用。4.2.2未履行协调义务如发包人第八条争议解决8.1协商解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.4法律途径如双方同意仲裁，任何一方均有权按照合同约定向仲裁机构申请仲裁。第九条合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同终止条件本合同在工程完工，并经验收合格后终止。9.3合同解除条件如双方协商一致，可以解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2保密期限保密期限为合同终止后：（填写时间）。10.3泄露后果如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件包括：（列出不可抗力事件）。11.2不可抗力后果如发生不可抗力事件，双方应立即协商采取措施，减少损失。不可抗力事件导致工程无法继续进行，双方可协商暂停或终止合同。11.3不可抗力应对措施双方应按照合同约定及国家相关规定，采取措施应对不可抗力事件。第十二条税法和保险12.1税法遵守双方应遵守国家有关税收法律法规，依法纳税。12.2保险责任承包商应购买工程保险，并承担保险费用。如双方另有约定，从其约定。12.3保险购买承包商应在合同签订后：（填写时间）内向发包人提交保险单副本。第十三条合同的转让和分包13.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.2分包管理承包商不得将合同约定的工程全部或部分分包给第三方。如确需分包，须事先征得发包人同意。13.3分包合同承包商与分包商之间的分包合同，不得影响承包商对发包人的履行义务。第十四条其他条款14.1送达和通知双方通过电子邮件、快递等方式送达对方的通知，对方应及时签收。14.2完整协议本合同及附件构成双方完整的协议，取代了所有之前的口头或书面协议。14.3修改权如双方同意对合同进行修改，应以书面形式签订补充协议，并与原合同具有同等效力。14.4解释权本合同的解释权归：（填写拥有解释权的一方）。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的个体或组织，包括但不限于中介方、监理方、政府监管机构等。1.2第三方职责第三方根据本合同的约定，履行相应的职责，如监理、质量检测、行政监管等。1.3第三方权利第三方在履行职责过程中，享有合同约定的权利，如知情权、建议权等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序第三方介入应遵循合同约定的程序，包括但不限于：（列出介入程序）。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（列出介入条件）。第三条第三方义务3.1第三方需履行的义务第三方应按照合同约定和国家相关法律法规，履行相应的义务，如监理义务、质量检测义务等。3.2第三方不作为的后果如第三方未履行或不适当履行义务，第三方应承担相应的责任。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额根据合同约定和法律规定确定，包括但不限于：（列出责任限额的确定因素）。4.2第三方责任限额的调整如合同约定或法律规定发生变化，第三方责任限额可根据双方协商进行调整。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的权利义务划分第三方在介入过程中，与甲乙方的权利义务划分应遵循合同约定。如合同未明确，双方可协商确定。5.2第三方与甲乙方之间的沟通协作第六条第三方违约责任6.1第三方违约行为第三方如发生违约行为，应承担相应的违约责任。6.2第三方违约责任的确定第三方违约责任的具体确定，应根据合同约定和法律规定进行。第七条争议解决7.1第三方争议解决如第三方与甲乙方之间发生争议，双方可按照合同约定的争议解决方式进行解决。7.2第三方与甲乙方之间的诉讼或仲裁如双方同意仲裁，任何一方均有权按照合同约定向仲裁机构申请仲裁。如双方同意诉讼，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条第三方权益保护8.1第三方权益保护措施甲方和乙方应采取措施保护第三方的合法权益，如支付报酬、提供工作条件等。8.2第三方权益受损的处理如第三方权益受损，第三方有权要求甲方和乙方予以赔偿。第九条合同的变更和解除9.1第三方变更程序如合同变更涉及第三方权益，甲方和乙方应与第三方协商一致。9.2第三方解除程序如合同解除涉及第三方权益，甲方和乙方应与第三方协商一致。第十条附件和附录10.1第三方相关文件如合同附件或附录中涉及第三方权益，甲方和乙方应确保第三方权益不受损害。第十一条第三方通知和送达11.1第三方通知第三方应以书面形式向甲方和乙方送达通知。11.2第三方送达第三方通过电子邮件、快递等方式送达甲方和乙方，甲方和乙方应及时签收。第十二条完整协议本合同及其附件构成甲乙方与第三方之间的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议。第十三条修改权如甲乙方与第三方同意对合同进行修改，应以书面形式签订补充协议，并与原合同具有同等效力。第十四条解释权本合同的解释权归甲乙方与第三方协商确定的一方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：承包商资质证书附件4：履约保证金支付凭证附件5：工程质量标准和要求附件6：工程进度计划附件7：合同付款计划附件8：变更请求表格附件9：违约行为记录表附件10：争议解决申请表附件的详细要求和说明：附件1：工程设计图纸本附件应包括工程的详细设计图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、细部图等。设计图纸应符合国家相关标准和规定，并满足工程实施的需求。附件2：工程量清单本附件应详细列出工程所需的材料、设备、劳动力等资源清单，包括数量、规格、单价等信息。工程量清单应准确反映工程实际需求，以便于双方进行成本控制和结算。附件3：承包商资质证书本附件应包括承包商的资质证书复印件，以证明承包商具备从事工程施工的合法资格和能力。资质证书应由相关行业主管部门颁发，并在有效期内。附件4：履约保证金支付凭证本附件应包括履约保证金支付的凭证，如银行转账凭证、支票复印件等。履约保证金支付凭证用于证明承包商已按照合同约定支付履约保证金。附件5：工程质量标准和要求本附件应详细列出工程的质量标准和要求，包括但不限于材料质量、施工质量、验收标准等。工程质量标准和要求应符合国家相关法律法规和行业标准。附件6：工程进度计划本附件应包括工程的详细进度计划，包括各阶段工程的开始和结束时间、关键节点等。工程进度计划应合理可行，确保工程按时完工。附件7：合同付款计划本附件应详细列出合同付款的时间、金额和条件。合同付款计划应根据工程进度和完成情况制定，确保双方合法权益。附件8：变更请求表格本附件应提供变更请求的表格，用于双方记录和提交变更请求。变更请求表格应包括变更内容、理由、影响、成本等信息。附件9：违约行为记录表本附件应用于记录双方在合同履行过程中的违约行为。违约行为记录表应包括违约行为的具体描述、发生时间、影响、责任方等信息。附件10：争议解决申请表本附件应提供争议解决的申请表，用于双方在发生争议时提交申请。争议解决申请表应包括争议双方信息、争议描述、解决请求等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付款项2.甲方未履行协调义务3.乙方未按约定时间完成工程4.乙方工程质量不达标5.乙方未按照合同约定进行工程设计6.乙方未按照合同约定组织施工7.乙方提供的材料和设备不符合合同要求8.第三方未按照合同约定履行监理、检测等义务违约的责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方可协商终止合同。2.违约行为导致工程进度延误，违约方应支付违约金，并承担因延误导致的额外费用。3.违约行为导致工程质量不达标，违约方应承担修复、返工等费用，并支付违约金。4.违约行为涉及第三方，第三方应根据合同约定和法律规定承担相应责任。示例说明：如甲方未按约定时间支付款项，视为甲方违约。甲方应支付违约金，并承担因违约导致的乙方额外费用。如乙方未按约定时间完成工程，视为乙方违约。乙方应支付违约