工程施工合同范本使用说明

合同编号：__________工程施工合同范本使用说明甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价（大写）：____元整（小写）：￥_____。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，工期____天。3.2工期延误的处理：__________第四条质量标准4.1工程质量应符合国家现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。4.2工程质量保证措施：__________第五条承包人的义务5.1承包人应按合同约定完成工程，并对工程的施工质量、安全、进度等负责。5.2承包人应遵守国家的法律法规，严格执行施工现场的安全生产规定。5.3承包人应承担工程期间的一切费用，包括但不限于人力、材料、设备、交通、住宿等。第六条发包人的义务6.1发包人应按合同约定支付工程价款，并提供施工场地、施工条件等。6.2发包人应协助承包人办理工程所需的各种手续和证件。6.3发包人应负责工程的设计、监理、验收等工作。第七条违约责任7.1承包人未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.2发包人未按合同约定支付工程价款，应承担相应的违约责任。7.3双方因不可抗力导致不能履行合同的，应按国家有关规定办理。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同附件：__________9.2合同修改和补充：__________9.3合同解除：__________第十条合同的生效、变更和终止10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同的变更：__________10.3合同的终止：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）在签订合同时，双方应认真阅读合同条款，确保各自权益。（2）合同中涉及的工程量、工程内容、质量标准等，应以实际情况为准，如需修改，应签订补充协议。（3）双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。（4）合同价款的支付，应按照约定的时间和方式进行，如有变更，应签订补充协议。（5）工期延误的处理，应严格按照合同约定执行，如有争议，可通过协商或诉讼解决。2.解决办法：（1）如双方在履行合同过程中发生争议，应进行友好协商，寻求和解。（2）如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，依法解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.发包方：是指委托他人完成工程建设的一方，通常为项目的投资者或所有者。4.承包方：是指接受发包方委托，承担工程建设的一方。5.工期：是指合同约定的工程完成的时间。6.质量标准：是指工程质量应达到的国家现行有关法律、法规、规范、标准和设计文件的要求。7.违约责任：是指一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。8.争议解决：是指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.场合：工程项目的规模或内容发生变化补充条款：如工程项目在施工过程中，由于设计变更、工程量增减等原因导致规模或内容发生变化，双方应协商调整合同价款和工期。如有争议，可通过友好协商或诉讼解决。2.场合：不可抗力因素导致工程延期补充条款：如因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程延期，双方应协商调整工期和工程价款。如有争议，可通过友好协商或诉讼解决。3.场合：工程质量出现问题补充条款：如工程质量出现问题时，乙方应负责整改，并承担由此产生的费用。如乙方整改后仍不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金或赔偿损失。4.场合：合同一方违约补充条款：如一方违约，应承担相应的违约责任，并支付对方因此所遭受的损失。如损