总包合同模板代号

总包合同模板代号第一篇范文：合同编号：__________

本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于____年__月__日在____地签订，鉴于：

一、甲方（以下简称“甲方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

二、乙方（以下简称“乙方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

鉴于甲方需对____项目进行总包施工，乙方同意承接该项目的总包施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____项目

2.工程地点：____

3.工程规模：____

4.工程内容：____

5.工程建设期限：自合同签订之日起____个月。

二、工程总包范围

1.乙方负责本工程的设计、采购、施工、调试、试运行等全部工作。

2.乙方负责提供符合国家规定标准的施工图纸、施工技术文件和施工组织设计。

3.乙方负责办理工程所需的各项审批手续，确保工程顺利进行。

4.乙方负责对工程进行质量、安全、环保等方面的管理。

三、工程总价及付款方式

1.本工程总价为人民币____元整。

2.付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方人民币____元整作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定的比例后，甲方按比例支付工程款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。

四、工期及延误责任

1.本工程的建设期限为自合同签订之日起____个月。

2.乙方应严格按照合同约定的工期进行施工，如有延误，乙方应承担相应的责任。

3.因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致，可适当延长工期。

五、工程验收及保修

1.乙方应按照合同约定的时间完成工程，并组织竣工验收。

2.工程验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方剩余工程款。

3.乙方对工程进行保修，保修期限为____年，保修期内出现质量问题，乙方应及时予以修复。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金。

2.乙方未按约定完成工程或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。

3.双方因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

（1）施工图纸及施工技术文件；

（2）施工组织设计；

（3）工程进度表；

（4）工程验收报告；

（5）其他与本合同有关的文件。

甲方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

签订日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

本合同（以下简称“本合同”）由以下三方于____年__月__日在____地签订，鉴于：

一、甲方（以下简称“甲方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

二、乙方（以下简称“乙方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

三、丙方（以下简称“丙方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

鉴于甲方需对____项目进行总包施工，乙方同意承接该项目的总包施工任务，丙方作为第三方参与并提供专业咨询及监督服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____项目

2.工程地点：____

3.工程规模：____

4.工程内容：____

5.工程建设期限：自合同签订之日起____个月。

二、第三方主体参与

1.丙方作为第三方，负责对乙方施工过程进行专业咨询、技术指导和监督，确保工程质量符合国家标准。

2.丙方应按照合同约定的时间提供咨询服务，并参与工程关键节点验收。

3.丙方有权对乙方提交的施工方案、施工图纸等文件进行审核，并提出修改意见。

三、甲乙双方的权利义务

1.甲方权利：

a.对工程进度、质量、安全等进行监督；

b.要求乙方按照合同约定的时间完成工程；

c.要求乙方提供工程进度报告、质量检测报告等文件；

d.在乙方违约时，有权解除合同并要求赔偿损失。

2.甲方义务：

a.按照合同约定支付工程款；

b.提供必要的施工条件；

c.配合乙方和丙方的工作。

3.乙方权利：

a.要求甲方按照合同约定支付工程款；

b.要求丙方提供必要的咨询服务；

c.在甲方违约时，有权解除合同并要求赔偿损失。

4.乙方义务：

a.按照合同约定进行施工；

b.保证工程质量符合国家标准；

c.配合甲方和丙方的工作。

四、丙方责权利

1.责任：丙方对乙方施工过程中的技术问题负责解答和指导，对工程质量进行监督，确保工程符合国家标准。

2.权利：丙方有权要求乙方提供相关资料，对施工过程进行现场检查，并提出整改意见。

3.利益：丙方在完成合同约定的咨询服务后，甲方应支付丙方咨询费用。

五、违约责任及限制条款

1.乙方违约责任：

a.若乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付____%的违约金；

b.若乙方施工质量不符合国家标准，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

c.若乙方擅自变更施工方案，应承担由此产生的全部责任。

2.丙方违约责任：

a.若丙方未按约定提供咨询服务，应向甲方支付____%的违约金；

b.若丙方提供的咨询服务不符合要求，应承担相应的责任。

3.限制条款：

a.乙方不得将工程分包或转包；

b.丙方不得泄露甲方商业秘密；

c.任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

（1）施工图纸及施工技术文件；

（2）施工组织设计；

（3）工程进度表；

（4）工程验收报告；

（5）其他与本合同有关的文件。

第三方主体丙方的介入，旨在提高工程质量，确保工程顺利进行。甲方作为主导方，通过增加权利条款和利益条款，保障自身权益。乙方和丙方的违约及限制条款，旨在约束双方行为，维护合同履行。本合同旨在明确各方责任，确保项目按计划实施，实现甲方的利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

本合同（以下简称“本合同”）由以下三方于____年__月__日在____地签订，鉴于：

一、甲方（以下简称“甲方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

二、乙方（以下简称“乙方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

三、丙方（以下简称“丙方”）为拥有独立法人资格的企事业单位、个体工商户或其他经济组织，注册地为____，法定代表人为____，统一社会信用代码为____。

鉴于乙方拟承接____项目的施工任务，甲方作为项目业主，丙方作为第三方监理单位，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____项目

2.工程地点：____

3.工程规模：____

4.工程内容：____

5.工程建设期限：自合同签订之日起____个月。

二、第三方主体参与

1.丙方作为第三方监理单位，负责对乙方施工过程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全符合合同及国家相关标准。

2.丙方应按照合同约定的时间提供监理服务，并参与工程关键节点验收。

3.丙方有权要求乙方提交施工计划、进度报告、质量检测报告等文件，并对施工过程进行现场监督检查。

三、乙方权利义务

1.乙方权利：

a.要求甲方按照合同约定提供施工场地和必要的施工条件；

b.要求甲方按照合同约定支付工程款；

c.在丙方监理过程中，对丙方的监理意见有质疑时，有权要求澄清或调整；

d.在甲方违约时，有权解除合同并要求赔偿损失。

2.乙方义务：

a.按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和安全；

b.按时提交施工计划和进度报告；

c.配合丙方的监理工作。

四、丙方责权利

1.责任：丙方对乙方施工过程中的质量问题、进度问题和安全问题负责监督和纠正，确保工程符合合同及国家相关标准。

2.权利：丙方有权对乙方的施工方案、施工质量、进度和安全进行监督检查，并提出整改要求；

3.利益：丙方在完成合同约定的监理服务后，甲方应支付丙方监理费用。

五、甲方违约责任及限制条款

1.甲方违约责任：

a.若甲方未按约定提供施工场地或施工条件，应向乙方支付____%的违约金；

b.若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付____%的违约金；

c.若甲方擅自变更合同内容，应承担相应的责任。

2.限制条款：

a.甲方不得随意变更施工方案或工程内容，如需变更，应与乙方协商一致；

b.甲方不得泄露乙方商业秘密。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式____份，甲乙丙三方各执____份，具有同等法律效力。

3.本合同附件如下：

（1）施工图纸及施工技术文件；

（2）施工组织设计；

（3）工程进度表；

（4）工程验收报告；

（5）其他与本合同有关的文件。

乙方为主导的目的和意义在于确保自身在施工