2024年水利施工协议条款与格式

2024年水利施工协议条款与格式版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同各方1.2工程内容1.3施工地点1.4施工期2.合同价格2.1合同总价2.2价格调整2.3支付方式2.4预付款2.5进度付款2.6最终付款3.施工要求3.1施工标准3.2施工计划3.3施工材料3.4施工设备3.5施工安全4.质量控制4.1质量标准4.2检验程序4.3质量问题处理5.时间与进度5.1施工进度计划5.2延期违约金5.3提前完成奖励6.违约责任6.1承包商违约6.2发包人违约7.争议解决7.1协商解决7.2调解7.3仲裁7.4法律诉讼8.保险8.1承包商责任保险8.2工程一切险8.3人员意外伤害保险9.合同的变更与终止9.1合同变更9.2合同终止9.3合同解除10.一般条款10.1适用法律10.2合同附件10.3补充协议10.4通知与送达10.5保密条款10.6不可抗力11.合同的签订与生效11.1签订日期11.2合同生效条件11.3合同副本12.附件12.1工程图纸12.2施工技术规范12.3工程量清单13.签署页13.1发包人签署页13.2承包商签署页14.日期与签名第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同各方1.1.1发包人：指水利工程施工项目的业主或者其合法代表。1.1.2承包商：指具有水利工程施工资质，承包水利工程施工任务的法人或者其他组织。1.1.3工程师：指由发包人指派的，负责水利工程施工现场的管理和监督的人员。1.2工程内容1.2.1工程名称：X水利工程施工项目。1.2.2工程地点：X地区。1.2.3工程规模：按照附件中的工程图纸和工程量清单执行。1.2.4工程性质：新建/改建/扩建等。1.3施工地点1.3.1施工地点：按照附件中的工程图纸所示。1.3.2施工范围：施工区域内的所有施工活动。1.4施工期1.4.1施工开始日期：按照合同约定的时间开始施工。1.4.2施工结束日期：按照合同约定的时间完成施工。第二条合同价格2.1合同总价2.1.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。2.1.2合同总价包含的内容：完成工程量清单中所有工程项目的施工，包括材料、设备、人工、管理、税费等所有费用。2.2价格调整2.2.1价格调整的条件：由于不可抗力或者政策调整等原因，导致合同总价需要调整的。2.2.2价格调整的方式：双方协商确定。2.3支付方式2.3.1支付方式：银行转账。2.3.2支付账户：双方在合同中约定。2.4预付款2.4.1预付款比例：合同总价的10%。2.4.2预付款支付时间：合同签订后10日内。2.5进度付款2.5.1进度付款比例：按照工程进度的完成情况进行支付。2.5.2进度付款时间：每完成一个阶段的工程，经工程师验收合格后进行支付。2.6最终付款2.6.1最终付款条件：工程全部完成，并通过工程师的验收。2.6.2最终付款时间：验收合格后10日内。第八条施工要求8.1施工标准8.1.1施工应符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。8.1.2施工应符合附件中施工技术规范的要求。8.2施工计划8.2.1承包商应根据工程特点和施工进度要求，编制详细的施工组织设计和施工进度计划。8.2.2施工计划应包括施工人员、材料、设备、施工方法等内容。8.3施工材料8.3.1承包商应按照合同约定的材料种类和质量标准，采购施工所需材料。8.3.2材料应经过工程师验收合格后，方可用于施工。8.4施工设备8.4.1承包商应配置满足施工需要的设备，并保证设备的安全运行。8.4.2承包商应对设备进行定期维护和保养。8.5施工安全8.5.1承包商应制定施工现场的安全管理制度，并严格执行。8.5.2承包商应负责施工现场的安全防护工作，确保施工现场的安全。第九条质量控制9.1质量标准9.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和技术规范的要求。9.1.2工程质量应符合附件中施工技术规范的要求。9.2检验程序9.2.1承包商应按照施工技术规范的要求，进行自检、互检和专检。9.2.2工程师有权对施工过程和工程质量进行监督检查。9.3质量问题处理9.3.1发现质量问题，承包商应立即停止施工，并向工程师报告。9.3.2工程师对质量问题处理方案进行确认后，承包商应按照方案进行处理。第十条时间与进度10.1施工进度计划10.1.1承包商应按照合同约定的时间节点，完成施工进度计划。10.1.2施工进度计划应包括各分部分项工程的开始和结束时间。10.2延期违约金10.2.1承包商如未按照合同约定的时间完成施工，应支付延期违约金。10.2.2延期违约金的计算方式：按照合同总价的一定比例计算。10.3提前完成奖励10.3.1承包商如提前完成施工，经工程师确认后，有权申请提前完成奖励。10.3.2提前完成奖励的计算方式：按照合同总价的一定比例计算。第十一条违约责任11.1承包商违约11.1.1承包商如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。11.1.2违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。11.2发包人违约11.2.1发包人如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任。11.2.2违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。第十二条争议解决12.1协商解决12.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同争议。12.1.2协商不成的，双方可以寻求其他争议解决方式。12.2调解12.2.1双方可以申请第三方调解机构进行调解。12.2.2调解不成的，双方可以寻求其他争议解决方式。12.3仲裁12.3.1双方可以约定仲裁委员会进行仲裁。12.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.4法律诉讼12.4.1双方可以依法向人民法院提起诉讼。12.4.2诉讼过程中，双方应继续履行合同中未争议部分的义务。第十三条一般条款13.1适用法律13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同附件13.2.1本合同附件包括工程图纸、施工技术规范、工程量清单等。13.2.2附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。13.3补充协议13.3.1如合同内容需要补充或修改，双方可以第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸：包括水利工程施工项目的所有图纸，如设计图、施工图、详图等。图纸应清晰、完整，并加盖公章。2.施工技术规范：详细规定施工过程中的技术要求、标准、工艺等。规范应由相关权威机构出具，并加盖公章。3.工程量清单：列出施工项目中所有工程量及其相关要求，包括工程名称、工程量、单位、工程单价等。清单应由发包人和承包商共同确认，并加盖公章。4.材料合格证：证明所采购的材料符合国家相关标准和要求，由材料生产厂家出具，并加盖公章。5.设备清单：列明施工所需的所有设备名称、型号、数量、规格等，并加盖公章。6.施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等，由承包商编制，并加盖公章。7.施工安全防护方案：规定施工现场的安全防护措施、管理制度等，由承包商编制，并加盖公章。8.人员配置表：列出施工项目中所涉及的所有人员姓名、职务、资质等，并加盖公章。9.进度付款申请表：根据工程进度，由承包商向发包人申请进度付款的表格。10.质量检验报告：对施工过程中的质量进行检查和评估的报告，由工程师出具，并加盖公章。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约：未按照合同约定的时间完成施工，需支付延期违约金。施工质量不符合合同约定，需按照工程师的要求进行整改或重新施工。未按照合同约定采购材料或设备，导致施工进度延误或质量问题，需承担相应责任。示例说明：若承包商未能在合同约定的时间内完成施工，则需按照合同总价的一定比例向发包人支付延期违约金。若施工质量不符合合同约定，工程师可要求承包商按照要求进行整改或重新施工，相关费用由承包商承担。2.发包人违约：未按照合同约定支付预付款、进度付款或最终付款，需承担违约责任。未按照合同约定提供施工场地、施工条件等，导致施工进度延误或质量问题，需承担相应责任。示例说明：若发包人未能在合同约定的时间内支付预付款，则需按照合同总价的一定比例向承包商支付违约金。若发包人未按照合同约定提供施工场地或施工条件，导致施工进度延误或质量问题，则需承担相应责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向对方支付的违约赔偿。3.工程验收：指工程完成后