2024年商业空间装修设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年商业空间装修设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址（如有）第二条合同范围与内容2.1设计与施工范围2.2设计任务内容2.3施工任务内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条设计与施工质量标准5.1设计质量标准5.2施工质量标准5.3质量验收程序第六条变更与调整6.1变更范围6.2变更程序6.3变更费用第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任（如有）第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3法律适用第九条保险与安全保障9.1保险责任9.2安全保障措施9.3安全事故处理第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3泄露后果第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3通知有效期限第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3附件效力第十四条签署与日期14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3丙方代表签字（如有）14.4合同签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××市×××区×××路×××号。1.2乙方名称：×××装修设计公司，地址：×××市×××区×××路×××号。1.3丙方名称：×××建筑施工公司，地址：×××市×××区×××路×××号（如有）。第二条合同范围与内容2.1设计与施工范围：本合同适用于甲方提供的商业空间（详细地址：×××市×××区×××路×××号）的全部装修设计与施工工程。2.2设计任务内容：乙方根据甲方的要求，完成商业空间的整体设计方案，包括但不限于平面布局、装修风格、材料选择、照明系统、家具配置等，并出具完整的设计图纸及施工说明。2.3施工任务内容：丙方根据乙方提供的设计图纸及施工说明，进行商业空间的精装修施工，包括水电布线、墙面装饰、地面铺设、隔断安装、家具安装等，并确保施工质量符合设计要求和国家标准。第三条合同价格与支付3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），详见附件一《装修工程费用明细表》。3.2支付方式：本合同采用分期支付方式，具体支付方式见附件一《装修工程费用明细表》。3.3支付时间表：详见附件一《装修工程费用明细表》。第四条设计与施工期限4.1设计期限：自合同签订之日起×日内，乙方完成设计方案并提交甲方审批。4.2施工期限：自甲方审批通过设计方案之日起×日内，丙方完成施工工程。4.3延期条款：如因不可抗力等因素导致设计与施工进度受到影响，各方可协商延期，具体事项详见附件二《设计与施工延期协议》。第五条设计与施工质量标准5.1设计质量标准：乙方提供的设计方案应符合甲方要求，具备创新性、实用性及美观性，并符合国家相关法规及行业标准。5.2施工质量标准：丙方施工应严格按照乙方提供的设计图纸及施工说明进行，确保施工质量符合设计要求和国家标准，并保证装修工程的安全性、舒适性及实用性。5.3质量验收程序：详见附件三《质量验收协议》。第六条变更与调整6.1变更范围：合同执行过程中，如甲方对设计方案或施工内容提出变更要求，乙方和丙方应根据变更内容进行相应调整。6.2变更程序：甲方提出变更要求后，乙方应在×日内根据甲方要求出具变更方案，并提交甲方审批。甲方审批通过后，丙方根据变更方案进行施工。6.3变更费用：变更费用根据实际情况另行计算，具体事项详见附件四《变更费用协议》。第八条违约责任8.1甲方违约责任：甲方未按约定时间支付工程款、提供施工场地或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件五《违约金计算协议》。8.2乙方违约责任：乙方未按约定时间完成设计方案、施工或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件五《违约金计算协议》。8.3丙方违约责任：丙方未按约定时间完成施工、未保证施工质量或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件五《违约金计算协议》。第九条争议解决9.1争议解决方式：本合同引起的任何争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构：如各方同意仲裁解决争议，仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。9.3法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条保险与安全保障10.1保险责任：丙方应按照施工合同的约定，为施工过程中的人员和财产购买保险，并承担保险责任。10.2安全保障措施：丙方在施工过程中应采取一切必要的安全措施，确保施工安全，防止安全事故的发生。10.3安全事故处理：如发生安全事故，丙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时通知甲方和乙方，按照相关法律法规和合同约定处理事故。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同执行过程中，如各方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，并由各方签字盖章后生效。11.3合同终止条件：合同执行完毕，甲乙丙三方签字确认工程验收合格后，本合同即告终止。第十二条通知与送达12.1通知方式：各方之间的通知可以通过书面形式、电子邮件或电话等形式进行。12.2送达地址：各方指定的送达地址详见附件六《送达地址确认书》。12.3通知有效期限：通知自发送之日起视为有效，各方应当及时查阅并回复。第十三条其他条款13.1合同附件：本合同的附件包括《装修工程费用明细表》、《设计与施工延期协议》、《质量验收协议》、《违约金计算协议》、《送达地址确认书》等，与本合同具有同等法律效力。13.2补充协议：如各方在合同执行过程中同意签订补充协议，补充协议与本合同一并构成完整的合同体系。13.3附件效力：本合同附件的修改、补充或解除，必须经各方协商一致并书面确认。第十四条签署与日期14.1甲方代表签字：14.2乙方代表签字：14.3丙方代表签字：14.4合同签署日期：第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方：本合同所述第三方指除甲方、乙方、丙方之外，参与合同执行过程的其他个人或实体。15.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监管方、审计方、保险公司等。第十六条第三方介入的程序与条件16.1甲方、乙方、丙方应在本合同执行过程中，确保第三方的合法权益。16.2第三方介入需经甲方、乙方、丙方共同协商一致，并签订书面协议。16.3第三方介入的条件：第三方需具备相关资质，并能够为合同执行提供必要的服务或保障。第十七条第三方责任与权益17.1第三方责任：第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其职责，并对其提供的服务或成果承担责任。17.2第三方权益：第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务保障。第十八条第三方介入的合同修改18.1甲方、乙方、丙方与第三方签订的书面协议，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。18.2第三方介入导致的合同修改，应经甲方、乙方、丙方协商一致，并签订书面修改协议。第十九条第三方责任限额19.1甲方、乙方、丙方与第三方签订的书面协议，应明确第三方的责任限额。19.2责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围、赔偿条件等。第二十十条第三方介入的争议解决20.1如甲方、乙方、丙方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2仲裁地点与机构：如各方同意仲裁解决争议，仲裁地点为×××市，仲裁机构为×××仲裁委员会。第二十一条甲方、乙方、丙方与第三方的协调21.1甲方、乙方、丙方应积极与第三方进行沟通与协调，确保合同的顺利执行。21.2甲方、乙方、丙方应监督第三方按合同约定履行义务，并对其行为承担连带责任。第二十二条第三方介入的终止条件22.1第三方介入的终止条件应由甲方、乙方、丙方与第三方共同协商确定。22.2第三方终止介入后，其权利义务随之终止，但应承担合同约定的后续义务。第二十三条第三方介入对其他各方的影响23.1第三方介入不影响甲方、乙方、丙方之间的合同关系，各方仍应按照本合同履行义务。23.2甲方、乙方、丙方与第三方之间的权利义务划分，不影响其他各方之间的权益。第二十四条附加条款与说明24.1本合同附件及第三方介入的书面协议，应详细描述第三方的职责、权利、义务及责任限额。24.2甲方、乙方、丙方应确保第三方的介入不会影响合同的履行和甲乙丙三方的权益。第二十五条合同的签署与日期25.1甲方代表签字：25.2乙方代表签字：25.3丙方代表签字：25.4第三方代表签字：25.5合同签署日期：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《装修工程费用明细表》详细列出装修工程的各项费用，包括但不限于设计费、施工费、材料费、人工费等。附件二：《设计与施工延期协议》明确设计与施工延期的条件和程序，包括延期的时间、费用等。附件三：《质量验收协议》详细描述质量验收的标准和程序，包括验收的时间、验收的主体、验收的标准等。附件四：《违约金计算协议》明确违约金的计算方式，包括计算的基础、计算的比例等。附件五：《送达地址确认书》确认各方之间的送达地址，包括邮寄地址、电子邮件地址等。附件六：《中介服务协议》（如有中介方介入）明确中介方的服务内容、服务费用、责任限制等。附件七：《第三方服务协议》（如有第三方服务介入）明确第三方的服务内容、服务费用、责任限制等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按约定时间支付工程款或提供施工场地。2.乙方未按约定时间完成设计方案或施工。3.丙方未按约定时间完成施工或未保证施工质量。4.甲方、乙方、丙方未履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据附件四《违约金计算协议》的约定进行计算。2.责任限制：根据附件五《中介服务协议》或附件七《第三方服务协议》的约定进行限制。示例说明：如甲方未按约定时间支付工程款，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金的计算根据附件四的约定进行。说明三：法律名词及解释：1.合