2024年区域高速公路维护劳务分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年区域高速公路维护劳务分包协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2合同范围1.3术语解释2.劳务分包工作内容2.1分包工作概述2.2分包工作细节2.3分包工作标准3.分包合同价格3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式4.分包工作进度4.1工作计划4.2进度报告4.3工期延误5.分包工作质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保规定6.3安全事故处理7.合同的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任8.1分包商违约8.2业主违约8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁结果的执行10.合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序12.3转让后果13.合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性13.3附件的修改14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同语言第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方本合同甲方为高速公路业主或其授权代表，乙方为分包商。1.2合同范围本合同范围包括但不限于：路面维护、桥梁检查、隧道清理、标志更新、绿化修剪等维护工作。具体工作内容详见附件一。1.3术语解释（1）高速公路：指合同约定的路段。（2）分包商：指承担合同范围内维护工作的乙方。（3）甲方：指高速公路业主或其授权代表。第二条劳务分包工作内容2.1分包工作概述乙方按照合同约定，向甲方提供劳务分包服务，确保高速公路的正常运营。2.2分包工作细节乙方应按照甲方提供的维护计划，安排专业技术人员进行维护工作。具体工作细节详见附件二。2.3分包工作标准乙方应确保分包工作符合国家及行业相关标准，保证高速公路的安全、舒适和美观。第三条分包合同价格3.1合同价格本合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件三。3.2价格调整合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照乙方实际完成工作量，按月支付合同价款。具体支付方式详见附件四。第四条分包工作进度4.1工作计划乙方应根据甲方提供的维护计划，制定详细的工作进度安排，并报甲方备案。4.2进度报告乙方应定期向甲方报告工作进度，如有特殊情况，应及时通知甲方。4.3工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。第五条分包工作质量5.1质量标准乙方应严格按照国家及行业相关标准进行工作，确保分包质量。5.2质量控制乙方应建立健全质量控制体系，对分包工作进行全程监控。5.3质量异议甲方对乙方分包工作有异议的，应及时提出，乙方应在约定的时间内予以整改。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保生产安全。6.2环保规定乙方应遵守国家环保法律法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。6.3安全事故处理乙方发生安全事故的，应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。第八条违约责任8.1分包商违约乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2业主违约甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定或依法承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交仲裁机构进行仲裁。9.2仲裁地点与机构如选择仲裁，仲裁地点为【】，仲裁机构为【】。9.3仲裁结果的执行双方应自觉履行仲裁裁决，如一方对仲裁结果有异议，可以向人民法院申请强制执行。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工作内容全部完成；（2）甲方提前书面通知乙方解除合同；（3）法律法规规定的其他终止条件。10.3合同解除程序合同解除应书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，为期【】年。11.3泄密责任如有泄露保密信息的行为，泄露方应承担相应的法律责任。第十二条合同的转让12.1转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2转让程序如需转让，应书面通知对方，并提交相关证明材料。12.3转让后果转让行为自对方书面同意之日起生效，转让后的合同主体应继续履行合同义务。第十三条合同的附件13.1附件清单附件清单详见附件五。13.2附件的有效性附件作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。13.3附件的修改附件的修改应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均免责。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。14.3合同语言本合同采用中文书写，一式【】份，甲乙双方各执【】份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于：中介服务、评估鉴定、融资贷款、保险理赔等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方机构或个人，确保其具备相关资质和能力。2.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：提供专业咨询、监督工程进度、质量检测等。2.3第三方介入时间第三方介入时间应在合同约定的工作期间内，具体时间双方协商确定。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方仅对其提供的服务或产品负责，不对甲乙双方的其他义务负责。3.2第三方责任范围第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，提供专业服务，并承担相应责任。3.3第三方责任限额第三方承担的责任限额按照双方协商确定的金额或比例确定。第四条第三方费用4.1第三方费用承担第三方费用由甲乙双方协商承担，可以单独约定或包含在合同价款中。4.2第三方费用支付甲乙双方应按照合同约定或协商确定的方式支付第三方费用。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的关系仅为服务提供者与服务接受者之间的关系。5.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的关系仅为服务提供者与服务接受者之间的关系。5.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的关系独立，第三方不对甲乙双方的其他义务负责。第六条第三方违约处理6.1第三方违约如第三方违反合同约定，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理甲乙双方应按照合同约定或协商确定的方式处理第三方违约行为。第七条第三方解除合同7.1第三方解除条件第三方解除合同的条件如下：（1）合同约定的服务内容全部完成；（2）甲乙双方提前书面通知第三方解除合同；（3）法律法规规定的其他解除条件。7.2第三方解除程序第三方解除合同应书面通知甲乙双方，并按照合同约定办理相关手续。第八条第三方保密义务8.1第三方保密内容第三方在合同履行过程中获取的甲乙双方商业秘密、技术秘密等保密信息。8.2第三方保密期限第三方保密期限自合同生效之日起计算，为期【】年。8.3第三方泄密责任如有泄露保密信息的行为，第三方应承担相应的法律责任。第九条第三方转让合同权利义务9.1第三方转让条件未经甲乙双方同意，第三方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。9.2第三方转让程序如需转让，第三方应书面通知甲乙双方，并提交相关证明材料。9.3第三方转让后果转让行为自甲乙双方书面同意之日起生效，转让后的合同主体应继续履行合同义务。第十条甲乙双方对第三方的权利追究10.1甲乙双方权利追究甲乙双方有权追究第三方违反合同约定的行为，并要求其承担相应责任。10.2甲乙双方追究程序甲乙双方应按照合同约定或协商确定的方式追究第三方的责任。第十一条不可抗力与第三方11.1不可抗力导致第三方违约如不可抗力导致第三方无法履行或部分履行合同，第三方免于承担违约责任。11.2第三方不可抗力处理第三方应立即通知甲乙双方，并采取合理措施减轻损失。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同及其补充协议适用中华人民共和国法律法规。12.2争议解决（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）提交仲裁机构进行仲裁。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：高速公路维护劳务分包工作内容详细清单附件二：分包工作质量标准与要求附件三：合同价格明细表附件四：支付方式与支付时间表附件五：保密信息清单附件六：第三方介入服务清单附件七：违约行为及责任认定细则附件八：法律名词及解释说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.乙方未按照约定时间完成工作内容的；2.乙方提供的服务未达到约定的质量标准的；3.乙方未经甲方同意，将合同权利义务转让给第三方的；4.乙方泄露甲方提供的保密信息的；5.第三方未按照约定提供服务，或服务未达到约定的质量标准的；6.第三方未按照约定时间完成服务内容的；7.第三方泄露甲方或乙方提供的保密信息的。违约责任认定标准：1.乙方违约：乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。2.第三方违约：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方和/或乙方的损失、支付违约金等。示例说明：假设乙方未按照约定时间完成工作内容，甲方可以根据合同约定要求乙方支付违约金，同时有权要求乙方在约定时间内完成工作内容。说明三：法律名词及解释：1.高速公路：指合同约定的路段，用于分包商进行维护工作的场所。2.分包商：指承担合同范围内维护工作的乙方。3.甲方：指高速公路业主或其授权代表。4.合同价款：指双方约定的合同总价，用于支付乙方完成维护工作的报酬。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保密信息：指合同履行过程中涉及到的甲乙双