2024年变电站建设与改造工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年变电站建设与改造工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同范围及内容2.1工程范围2.2施工内容2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条施工质量标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议处理第六条施工安全6.1安全要求6.2安全事故处理6.3安全培训第七条材料和设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备质量第八条变更管理8.1变更申请8.2变更审批8.3变更导致的合同价款调整第九条违约责任9.1发包方违约9.2承包方违约9.3违约导致的损失赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼10.3争议解决期间的权利义务第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二条合同的履行和监督12.1合同履行12.2监督管理12.3违约责任第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3泄露保密信息的处理第十四条合同的适用法律和争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式14.3法院或仲裁机构的选定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包职责的法人或其他组织，即甲方。1.2承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工职责的法人或其他组织，即乙方。1.3工程工程是指本合同约定的施工项目，包括变电站建设与改造的所有工程内容，以及为完成这些工程所需的准备工作。1.4施工期施工期是指本合同约定的工程开工日期至竣工日期之间的期限，包括工程实际施工时间和因不可抗力等因素导致的工期延误。第二条合同范围及内容2.1工程范围工程范围包括变电站建设与改造的所有工程项目，包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、保护装置安装、调试及验收等。2.2施工内容施工内容具体包括但不限于：（1）按照设计文件和施工规范进行施工；（2）负责工程材料和设备的采购、运输、储存及管理；（3）负责施工现场的安全防护、环境保护和文明施工；（4）负责工程的质量控制、检验和验收；（5）负责工程的维修、保养和运行。2.3工程量清单工程量清单详见附件，乙方应按照清单约定的内容和数量进行施工。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指本工程按照约定内容和质量要求，乙方向甲方提供的全部工程量清单项目的总和，具体金额详见附件。3.2价格调整价格调整的条件和方式如下：（1）合同执行过程中，因政策调整、市场波动等原因导致材料价格、人工费用等发生较大变化，双方可协商进行价格调整；（2）价格调整的幅度和计算方法，双方可在本合同中约定；（3）价格调整的具体事项，双方应协商确定。3.3支付方式支付方式如下：（1）本合同签订后，甲方应按照约定的时间和比例向乙方支付预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方应按照约定的时间和比例向乙方支付进度款；（3）工程验收合格并办理竣工结算后，甲方应向乙方支付尾款。第四条合同工期4.1开工日期本工程开工日期为双方约定的日期，具体以甲方发出的开工通知为准。4.2竣工日期本工程竣工日期为双方约定的日期，具体以乙方提交的一份工程验收报告为准。4.3工期延误工期延误的原因和责任划分如下：（1）因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任，并向乙方支付违约金；（2）因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，并向甲方支付违约金；（3）因不可抗力等不可预见原因导致工期延误，双方应协商确定承担责任的方式。第五条施工质量标准5.1质量要求本工程的质量要求应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.2质量检验质量检验的方式和程序如下：（1）乙方应按照施工规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量；（2）甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检验和验收；（3）工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。5.3质量争议处理质量争议的处理方式如下：（1）双方应协商解决；（2）协商不成的，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条施工安全6.1安全要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，确保施工安全。6.2安全事故处理安全事故的处理方式如下：（1）发生安全事故后，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并报告甲方；（2）甲方应协助乙方处理安全事故，并根据实际情况承担相应责任；（3）安全事故的处理结果，双方应共同记录备案。6.3安全培训乙方应定期对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识，具体培训内容和时间由双方协商确定。第八条变更管理8.1变更申请变更申请的条件和程序如下：（1）甲方或乙方因工程需要，可以向对方提出变更申请；（2）变更申请应包括但不限于变更的内容、理由、影响和费用等；（3）变更申请应在变更发生前提交，并经对方同意。8.2变更审批变更审批的条件和程序如下：（1）甲方或乙方收到变更申请后，应在约定的时间内进行审批；（2）变更涉及合同价款的，需重新签订补充协议；（3）变更不影响合同价款的，双方确认后即可执行。8.3变更导致的合同价款调整变更导致的合同价款调整方式如下：（1）变更涉及增加费用的，甲方应按照约定的比例向乙方支付增加的费用；（2）变更涉及减少费用的，乙方应按照约定的比例退还甲方减少的费用；（3）变更涉及工期调整的，双方应按照约定的方式处理工期延误问题。第九条违约责任9.1发包方违约发包方违约的情形和责任如下：（1）未按约定时间支付预付款、进度款或尾款的，应支付违约金；（2）未按约定提供施工场地、施工条件或其他保障的，应承担相应责任；（3）其他违反合同约定的行为，应承担违约责任。9.2承包方违约承包方违约的情形和责任如下：（1）未按约定时间完成工程的，应支付违约金；（2）工程质量不符合约定标准的，应承担整改责任；（3）其他违反合同约定的行为，应承担违约责任。9.3违约导致的损失赔偿违约导致的损失赔偿方式如下：（1）违约方应承担因违约产生的直接经济损失；（2）违约方应承担因违约导致的间接损失、合理费用和利息等；（3）双方另有约定的，从其约定。第十条争议解决10.1争议解决方式争议解决方式如下：（1）双方应协商解决；（2）协商不成的，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼双方约定仲裁或诉讼的机构为：（1）仲裁机构：____________________；（2）人民法院：____________________。10.3争议解决期间的权利义务争议解决期间，双方应继续履行合同，保持工程的正常进行。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件合同生效条件如下：（1）双方签字或盖章；（2）合同经甲方批准；（3）合同符合法律法规要求。11.2合同变更合同变更的条件和程序如下：（1）双方协商一致；（2）签订补充协议；（3）变更协议经甲方批准。11.3合同解除合同解除的条件和程序如下：（1）双方协商一致；（2）签订解除协议；（3）解除协议经甲方批准。第十二条合同的履行和监督12.1合同履行双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2监督管理监督管理的方式和程序如下：（1）甲方对乙方施工过程进行监督；（2）乙方定期向甲方报告工程进度、质量及安全等情况；（3）双方共同参加工程验收。12.3违约责任违约责任按照合同约定处理。第十三条保密条款13.1保密内容保密内容如下：（1）合同内容及相关文件；（2）双方商业秘密和技术秘密。13.2保密期限保密期限为合同终止后______年。13.3泄露保密信息的处理泄露保密信息的处理方式如下：（1）立即采取措施防止信息进一步泄露；（2）向受损方支付违约金；（3）如构成犯罪，依法追究刑事责任。第十四条合同的适用法律和争议解决14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式争议解决第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的概念和条件，以及第三方介入后的责任和权益。第三方介入包括但不限于中介方、监理方、审计方等，其目的是为了保证工程的顺利进行和合同的履行。15.1第三方介入的条件第三方介入的条件如下：（1）甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入；（2）第三方介入是为了保证工程的顺利进行和合同的履行；（3）第三方介入不得影响甲乙双方的权利和义务。15.2第三方介入的方式第三方介入的方式如下：（1）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务；（2）第三方根据甲乙双方的约定，进行介入；（3）第三方介入后，甲乙双方应继续履行合同，并按照约定支付第三方相应的费用。15.3第三方介入后的责任和权益第三方介入后的责任和权益如下：（1）第三方应按照约定履行介入职责，保证工程的顺利进行；（2）第三方应独立承担因介入行为产生的法律责任；（3）第三方有权根据约定收取费用，并对介入过程中的损失进行赔偿。16.第三方与其他各方的关系第三方与其他各方（甲乙双方、施工方、材料供应方等）的关系如下：（1）第三方应独立于其他各方，进行介入；（2）其他各方应尊重第三方的独立性，不得干预第三方的介入行为；（3）第三方介入不得影响其他各方的权利和义务。17.第三方责任限额第三方责任限额如下：（1）第三方对因介入行为产生的损失，应承担有限责任；（2）第三方责任限额应在甲乙双方与第三方签订的书面协议中明确；（3）第三方责任限额不应超过其介入行为的合理预期利益。18.第三方介入的终止第三方介入的终止条件如下：（1）甲乙双方协商一致，认为不再需要第三方介入；（2）第三方因故不能继续履行介入职责；（3）第三方介入期限届满。19.第三方介入后的合同变更（1）甲乙双方协商一致，提出变更申请；（2）第三方对变更申请进行审核，并提出意见；（3）甲乙双方根据第三方意见，签订变更协议。20.第三方介入后的争议解决（1）甲乙双方协商解决；（2）协商不成的，可以向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼；（3）第三方作为介入方，不参与争议解决，但其有权提供相关证据和意见。21.第三方介入的费用第三方介入的费用如下：（1）第三方介入费用由甲乙双方协商确定；（2）第三方介入费用应在甲乙双方与第三方签订的书面协议中明确；（3）甲乙双方应按照约定支付第三方介入费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本合同约定的所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。附件二：设计文件包括工程设计图纸、技术规格书、施工图纸等相关设计文件。附件三：施工方案详细描述施工过程中的具体施工方法、施工工艺、施工步骤等。附件四：材料和设备清单列出本合同约定的所有材料和设备的名称、型号、规格、数量、单价和总价等信息。附件五：第三方介入协议明确第三方介入的条件、方式、责任限额等事项，以及甲乙双方与第三方签订的书面协议。附件六：付款凭证包括预付款、进度款和尾款的支付凭证。附件七：变更协议明确合同变更的条件、程序和变更导致的合同价款调整等事项。附件八：违约金计算公式详细列出违约金的计算方式和计算公式。附件九：争议解决协议明确争议解决方式、仲裁或诉讼的机构、争议解决期间的权利义务等事项。附件十：保密协议明确保密内容、保密期限、泄露保密信息的处理等事项。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件或其他保障。3.乙方未按约定时间完成工程。4.工程质量不符合约定标准。5.乙方未按约定进行施工，违反施工规范和设计文件要求。6.双方未按约定履行合同义务，导致工程延误。违约责任认定标准如下：1.违约方应承担因违约产生的直接经济损失。2.违约方应承担因违约导致的间接损失、合理费用和利息等。3.违约方应支付违约金，违约金的计算方式按照附件八的违约金计算公式执行。4.双方另有约定的，从其约定。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，导致工期延误，乙方应承担因工期延误导致的直接经济损失，如额外的人工费用、材料费用等，并支付违约金。具体违约金的计算方式按照附件八的违约金计算公式执行。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指2024年变电站建设与改造工程施工合同，由甲乙双方签订并履行。2.甲方：指按照本合同约定，承担工程发包职责的法人