2024投标专用协议样本解析

2024版投标专用协议样本解析版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同各方1.2合同文件1.3专用条款2.投标2.1投标文件的提交2.2投标保证金2.3投标的有效性3.合同的成立与生效3.1合同的成立3.2合同的生效3.3合同的终止4.合同的履行4.1承包商的义务4.2发包人的义务4.3工期延误5.质量与检验5.1质量标准5.2检验程序5.3质量争议的处理6.价格与支付6.1合同价格6.2支付方式6.3价格调整7.变更管理7.1变更的范围7.2变更程序7.3变更的费用8.违约责任8.1承包商的违约8.2发包人的违约8.3违约的赔偿9.争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序9.3法院管辖10.保险10.1保险责任10.2保险办理10.3保险事故的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密的处理12.知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权的使用12.3侵权的责任13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决14.其他条款14.1合同的转让14.2合同的修订14.3附件第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同各方甲方：（全称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人），联系方式：（联系方式）。乙方：（全称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人），联系方式：（联系方式）。1.2合同文件（1）本合同；（2）本合同附件；（3）双方协商一致的其他文件。1.3专用条款本合同下列专用条款对双方具有约束力：（1）项目名称：（项目名称）；（2）项目地点：（项目地点）；（3）项目金额：（项目金额）；（4）项目周期：（项目周期）；（5）双方的其他专用约定。第二条投标2.1投标文件的提交乙方应于（日期）前向甲方提交投标文件，包括：（投标文件内容列表）。2.2投标保证金乙方在提交投标文件时，应向甲方支付投标保证金，金额为：（保证金金额）。2.3投标的有效性（1）投标文件齐全；（2）投标文件符合本合同的要求；（3）投标保证金已支付。第三条合同的成立与生效3.1合同的成立双方应在乙方中标后（时间内）签订本合同，合同自双方签字（或盖章）之日起成立。3.2合同的生效本合同自成立之日起生效，有效期为：（有效期）。3.3合同的终止（1）双方协商一致；（2）合同到期；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他情形。第四条合同的履行4.1承包商的义务乙方应按照本合同的约定，完成项目的实施，并保证项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。4.2发包人的义务甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款，提供项目实施所需的条件，并履行合同约定的其他义务。4.3工期延误乙方如因故导致项目工期延误，应提前通知甲方，并按照甲方要求采取措施减少工期延误。甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金。第五条质量与检验5.1质量标准5.2检验程序甲方有权对乙方提供的产品或服务进行检验，乙方应予以配合。检验结果如不符合质量标准，甲方有权要求乙方进行整改或重新提供。5.3质量争议的处理如双方对产品质量发生争议，应提交第三方检测机构进行检测，并以检测结果为准。检测费用由败诉方承担。第六条价格与支付6.1合同价格本合同的合同价格为（金额），币种为（币种）。6.2支付方式甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款。支付方式为：（支付方式）。6.3价格调整如因市场行情变化等原因导致合同价格需要调整，双方可协商一致后进行调整。调整方式为：（调整方式）。第八条变更管理8.1变更的范围（1）法律法规变化；（2）政策调整；（3）甲方需求变更；（4）乙方无法履行合同义务；（5）不可抗力等因素。8.2变更程序（1）变更提议：提出变更的一方应向另一方提出书面变更提议，说明变更的内容及理由；（2）协商一致：双方就变更内容进行协商，达成一致意见；（3）签署变更协议：双方签署书面变更协议，作为本合同的组成部分；（4）变更实施：双方按照变更协议约定的内容进行变更实施。8.3变更的费用因变更导致乙方增加的费用，双方应按照本合同约定的价格调整方式进行计算和支付。第九条违约责任9.1承包商的违约乙方如违反本合同的约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿甲方损失；（3）按照甲方要求整改或重新提供产品和服务。9.2发包人的违约甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿乙方损失；（3）按照乙方要求整改或重新提供条件。9.3违约的赔偿违约方应按照本合同约定的方式赔偿对方因此造成的损失，损失赔偿额为本合同约定费用的一倍。第十条争议解决10.1争议的解决方式（1）仲裁；（2）诉讼。10.2仲裁程序如双方选择仲裁，应提交至（仲裁机构名称），按照该机构的仲裁规则进行仲裁。10.3法院管辖如双方选择诉讼，应提交至（法院名称），按照该法院的管辖规定进行诉讼。第十一条保险11.1保险责任乙方应按照本合同的约定，为项目实施购买并维持相应的保险，包括但不限于：（保险类型列表）。11.2保险办理乙方应在本合同签订后（时间内）办理保险手续，并将保险单据提交给甲方备案。11.3保险事故的处理如发生保险事故，乙方应立即通知甲方，并按照保险条款及甲方要求进行事故处理。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属乙方保证其提供的产品或服务不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。12.2知识产权的使用乙方应按照本合同的约定，合理使用甲方的知识产权，未经甲方许可，不得擅自使用或泄露。12.3侵权的责任如乙方侵犯他人知识产权，导致甲方遭受损失，乙方应承担赔偿责任。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、履行、解释及争议的解决均适用（国家/地区）的法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，按照本合同第十条的约定解决。第十四条其他条款14.1合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的修订本合同的修订应由双方书面签署，经双方确认后生效。14.3附件本合同附件为本合同的有效组成部分，与具有同等法律效力。附件包括：（附件名称列表）。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目实施方案本附件详细描述了项目的实施步骤、时间表、资源需求、风险评估及应对措施等。附件二：产品质量标准本附件详细列出了产品或服务应符合的质量标准和要求。附件三：保险单据本附件应包含乙方为项目购买的所有保险单据的复印件。附件四：技术规范本附件详细描述了项目所涉及的技术要求、技术参数、技术标准等。附件五：设计图纸本附件包含了项目的设计图纸、施工图纸等相关技术文件。附件六：合同价款明细表本附件详细列出了合同价款的构成、支付时间表等信息。附件七：变更协议本附件用于记录双方就合同内容进行变更时所签署的书面协议。附件八：违约金计算公式本附件详细说明了违约金的计算方法和计算公式。附件九：争议解决机构确认书本附件用于确认双方选择的争议解决机构及其仲裁规则。附件十：知识产权许可协议本附件用于确认乙方在使用甲方知识产权时的许可条件和限制。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照合同约定完成项目实施或提供的产品/服务存在重大质量问题。2.乙方未能按照约定时间提交投标文件或保证金。3.乙方提前终止合同或违反合同约定的保密义务。4.甲方未能按照约定时间支付合同价款或提供项目实施所需的条件。5.甲方未经乙方同意擅自变更合同内容或提前终止合同。违约责任认定标准：1.违约金：按照附件八中的违约金计算公式计算违约金。2.损失赔偿：根据实际损失金额进行赔偿，损失赔偿额为本合同约定费用的一倍。3.整改/重新提供：违约方应按照对方要求整改或重新提供产品和服务。示例说明：若乙方未能在约定时间内完成项目实施，甲方有权按照违约金计算公式要求乙方支付违约金，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的发包人，享有合同约定的权利和承担合同约定的义务。2.乙方：指合同中约定的承包商，享有合同约定的权利和承担合同约定的义务。3.合同价款：指合同中约定的乙方为完成项目应收取的金额。4.投标保证金：指乙方为证明其投标诚意向甲方支付的一定金额的保证金。5.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的金额。6