建设工程地基处理委托协议_第1页
建设工程地基处理委托协议_第2页
建设工程地基处理委托协议_第3页
建设工程地基处理委托协议_第4页
建设工程地基处理委托协议_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方(委托方):_______乙方(受托方):_______一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程规模:_______1.4工程性质:_______1.5工程预算:_______二、地基处理范围及要求2.1乙方应按照甲方提供的工程地质报告、设计文件和施工图纸,以及国家和地方的相关法律法规、技术规范进行地基处理。2.2地基处理范围包括但不限于:_______2.5地基处理进度应满足甲方项目整体进度要求。三、合同价格及支付方式3.1双方确认,地基处理费用为_______元(大写:_______元整)。(1)合同签订后_______天内,甲方支付乙方地基处理费用的_______%;(2)地基处理完成后,经甲方、设计方、监理方共同验收合格后,甲方支付乙方地基处理费用的_______%;(3)剩余的地基处理费用,在验收合格后_______天内一次性支付给乙方。3.3乙方开具正规税务发票,甲方按照税务规定支付税费。四、工期及违约责任4.1乙方应按照合同约定的工期完成地基处理工作。4.2乙方如因自身原因导致工期延误,应向甲方支付违约金,违约金为合同金额的_______%。4.3甲方如因自身原因导致工期延误,应承担相应的人工、材料等费用,具体费用双方协商解决。五、质量保证及验收5.1乙方应保证地基处理质量,不得出现质量问题。如出现质量问题,乙方应承担修复费用及因此产生的相关费用。5.2地基处理完成后,甲方、设计方、监理方共同进行验收。验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。5.3验收合格后,乙方应向甲方提供地基处理相关资料,并办理移交手续。六、保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。6.2保密期限自合同签订之日起算,至合同履行完毕之日止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日止。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______代表(签名):_______代表(签名):_______签订日期:_______年_______月_______日合同注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)甲乙双方应按照法律法规、技术规范和设计文件要求进行地基处理,确保工程质量和安全。(2)合同价格、支付方式和工期等条款应明确具体,确保双方权益。(3)乙方应保证地基处理质量,如有质量问题,应承担相应责任。(4)双方应严格保密合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息。(5)如发生争议,通过友好协商解决,协商不成时,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.解决办法:(1)合同履行过程中,如发生工期延误,应根据合同约定承担相应责任。(2)如发生质量问题,乙方应负责整改并承担相应费用,直至达到验收标准。(3)如发生合同争议,进行友好协商,协商不成时,依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同法:是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:是指调整建筑活动过程中各方之间权利义务关系的法律规范总称。3.地基处理:是指为保证建筑物稳定性和安全性,对地基进行加固、改良和修复的一系列工程措施。4.工期:是指完成合同约定的工程所需的时间。5.违约金:是指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时,应向对方支付的金钱。6.质量保证:是指乙方对地基处理质量承担的义务,确保工程满足设计要求和验收标准。7.保密条款:是指双方在合同履行过程中对所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息承担的保密义务。8.争议解决:是指当合同履行过程中发生争议时,双方采取的解决途径和办法。合同补充条款:1.特殊应用场合:地基处理涉及环境保护补充条款:1.1乙方在地基处理过程中应严格遵守国家环保法律法规,确保施工过程中对周围环境的不良影响降至最低。如因乙方原因导致环境污染,乙方应承担相应的环境保护责任和赔偿责任。2.特殊应用场合:地基处理工程涉及文物保护补充条款:2.1乙方在地基处理过程中应遵守国家文物保护法律法规,如发现文物,应立即停止施工,并报告甲方及相关部门处理。如乙方未遵守本条规定,造成文物损毁或流失,乙方应承担相应的法律责任。3.特殊应用场合:地基处理工程在施工过程中遇到不可抗力因素补充条款:3.1遇不可抗力因素(如地震、洪水等)导致地基处理工程无法正常进行,双方应立即协商暂停或终止合同履行。待不可抗力因素消除后,双方可根据实际情况商定继续履行合同或解除合同。4.特殊应用场合:地基处理工程需要额外协助补充条款:4.1甲方应在合同履行过程中提供乙方所需的施工图纸、技术资料等相关协助。如甲方未能按约定提供协助,导致工程进度延误,甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论