2024年园林绿化施工合同经典版（二篇）

第8页共8页2024年园林绿化施工合同经典版7、项目经理姓名：______职务：______项目经理______8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和规定完成以下工作：(1)施工场地需满足施工条件，完成时间：______平方米______(2)提供水、电、电讯线路至施工场地的时间、地点和要求：开工前接通至施工现场，并确保施工需求。(3)施工场地与公共道路通道的开通时间及要求：开工前开通，并符合施工要求。(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前以书面形式提供。(5)施工所需证件、批件的办理名称和完成时间：遵循通用条款。(6)水准点与座标控制点的交接标准：现场指定，并以书面形式交接。(7)图纸会审和设计交底时间：开工前双方协商确定。(8)协调施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：遵循通用条款。(9)其他发包人应完成的工作：协调施工现场的周边工作。8.2发包人委托承包人办理的工作：______________________9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和规定完成以下工作：(1)承包人需完成的设计文件提交时间：______(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月___日前上报已完工程量报表及下月进度计划表。(3)施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：遵循通用条款。(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：遵循通用条款。(5)有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续的办理：遵循通用条款。(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：土建工程完工后与甲方办理竣工交接手续前出现损坏由乙方负责维修，植物保活___期间植物养护费用由乙方承担。(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：无。(8)施工场地清洁卫生的要求：要求施工场地保持“工完、料净、场地清”。(9)其他承包人应完成的工作：另行商议。三、施工组织设计和工期7、进度计划7.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后7天。7.2工程师确认的时间：提交后5天。四、合同价款与支付8、合同价款及调整8.1本合同价款采用可调价款方式确定。8.2合同价款的其他调整因素：凭设计变更联系单调整工程量，业主认可的基价为决算依据。9、工程量确认9.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月___日前，向监理工程师提交已完成工程量。10、工程款（进度款）支付工程款（进度款）支付的方式和时间：合同签订后，每月___日前支付核实完工工程量价款的80%，工程完工验收合格后付到总工程量价款的95%，余款在保修、养护期后付清。11、竣工验收11.1承包人提供竣工图的约定：在工程竣工验收合格后一个月内提供竣工资料肆套。12、争议12.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：(1)请仲裁调解。13、不可抗力13.1双方关于不可抗力的约定：双方协商解决。2024年园林绿化施工合同经典版（二）在保修期内，如发现苗木等植物材料死亡，应于种植季节按原设计的品种与规格进行更换。第33条保修费用规定33.1造成质量缺陷的责任方需承担保修费用。33.2双方就养护期间的水、电费用承担有如下约定：第34条其他保修事项双方同意的其他保修条款如下：十二、违约与争议处理第35条违约责任35.1任何一方违反合同规定，应负责赔偿对方因此遭受的损失。35.2因承包人原因导致工程延期竣工，应支付的违约金及计算方式：35.3因承包人原因使工程未达到质量标准，应承担的违约责任：35.4发包人未按期支付工程款，应承担的违约责任：35.5其他相关责任：第36条争议解决方式合同履行中产生的争议，双方应首先通过协商解决，协商未果，按照以下第_____种方式解决：(1)向有管辖权的人民法院提起诉讼；(2)提交_____仲裁委员会进行仲裁。十三、其他条款第37条工程分包37.1分包单位及分包工程内容：37.2分包工程价款及结算方式：第38条不可抗力38.1双方对不可抗力范围的约定：38.2因不可抗力导致的费用及延误的工期，双方按以下方式分别承担：(1)工程损失及第三方的人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)双方人员伤亡由各自单位负责并承担费用；(3)承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担；(4)停工期间，承包人留驻的必要管理人员及保卫人员费用由发包人承担；(5)工程清理、修复费用由发包人承担；(6)工期延误相应顺延。38.3一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除其延迟履行的责任。第39条担保39.1本工程的担保事项如下：(1)发包人向承包人提供的履约担保，担保形式为：(2)承包人向发包人提供的履约担保，担保形式为：(3)其他约定的担保事项：(4)担保合同作为本合同附件。第40条合同解除40.1双方协商一致可解除合同。40.2发包人未按约定支付工程款，未达成延期协议，承包人有权停工，停工超过____日且发包人仍未支付，承包人有权解除合同。40.3承包人非法转包或肢解转包，发包人有权解除合同。40.4出现以下情况，发包人或承包人可解除合同：(1)因不可抗力导致合同无法履行；(2)一方违约导致合同无法履行。40.5经司法程序解除合同后，承包人应妥善保护工程，协助发包人撤离设备和人员，发包人应支付相关费用，并按约定支付已完成工程款。已订货的材料、设备按约定处理，因处理不当造成的损失由责任方承担。有过错方应赔偿对方因合同解除造成的损失。40.6合同解除不影响结算和清理条款的效力。第41条合同生效及终止41.1本合同自_____之日起生效。41.2当双方完成约定的工作内容后，本合同即告终止。第42条合同份数42.1本合同正本双方各持一份，具有同等法律效力。副本____份，双方各收持相应份数。第43条补充条款