消防工程施工合同范本模板

合同编号：__________地址：_______联系人：_______联系电话：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方为消防工程的业主，乙方为具备消防工程施工资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建消防工程的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______第二条工程承包方式2.1乙方采用包工包料的方式承建消防工程。2.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。第三条工程进度3.1乙方向甲方承诺，消防工程应在_______年_______月_______日前竣工并交付甲方使用。3.2乙方应按照甲方要求，合理组织施工力量，确保工程进度。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家消防技术规范和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担工程的保修责任，保修期为_______年。第五条工程造价5.1乙方向甲方报价为：_______元（大写：_______________________元整）。5.2乙方应向甲方提供正式的税务发票。第六条付款方式6.1甲方按照工程进度支付工程款，具体付款比例和时间双方协商确定。6.2工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。第七条违约责任7.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：_______元/天。7.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：_______元/天。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。9.2乙方应承担因施工造成的相邻建筑物、设施的损害赔偿责任。9.3甲方应按照约定时间向乙方提供施工场地、施工图纸等相关资料。9.4双方应遵守国家法律法规，不得违法经营。第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2双方应严格履行合同各项条款，任何一方不得擅自变更或解除合同。确需变更或解除的，应经双方协商一致，并签订书面协议。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应严格遵循《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等法律法规，确保合同的合法性、有效性。（2）甲乙双方应按照合同约定的内容、工期、质量、造价等要求，全面履行合同义务。（3）乙方应具备相应的消防工程施工资质和能力，确保施工安全及工程质量。（4）甲乙双方应遵守国家法律法规，不得违法经营，确保合同的履行不违反国家政策和规定。2.解决办法：（1）当双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。（2）如果协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整合同关系及合同权利义务的法律规范总称，包括《中华人民共和国合同法》等法律法规。2.消防法：是指调整消防管理活动的法律规范总称，包括《中华人民共和国消防法》等法律法规。3.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的金钱赔偿。4.保修责任：是指产品、工程等在保修期内发生质量问题，生产者或施工方应承担的修复、更换等责任。5.合同履行：是指合同双方按照合同约定的内容、工期、质量、造价等要求，全面履行合同义务的过程。6.管辖权：是指法院对某一案件进行审判的权力，根据我国法律规定，一般由被告所在地或合同履行地法院管辖。特殊应用场合及补充条款：1.场合：甲方为政府部门或公共机构补充条款：鉴于甲方为政府部门或公共机构，乙方应在合同签订前向甲方提供相关施工资质和经验证明，以满足甲方对施工单位的要求。同时，乙方应严格遵守政府相关规定，确保工程顺利进行。2.场合：工程涉及特定地区或保护建筑补充条款：鉴于工程所在地区存在特殊规定或涉及保护建筑，乙方应事先了解并遵守相关规定，确保施工方案符合当地政策要求。如因乙方未遵守规定导致工程受阻，乙方应承担相应责任。3.场合：工程变更或延期补充条款：如遇不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程变更或延期，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明材料。经双方协商一致，可相应调整工程进度、质量和造价。如因乙方原因导致工程变更或延期，乙方应承担相应责任。4.场合：甲方对工程质量有特殊要求补充条款：甲方对工程质量有特殊要求，乙方应在合同签订时予以明确，并采取相应措施确保工程质量满足甲方要求。如因乙