庭院工程施工合同样本_第1页
庭院工程施工合同样本_第2页
庭院工程施工合同样本_第3页
庭院工程施工合同样本_第4页
庭院工程施工合同样本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________庭院工程施工合同一、工程内容1.1本工程为庭院工程,包括但不限于:_______(具体工程内容详细列举)。1.2工程地点:_______(详细地址)。1.3工程规模:_______。1.4工程预算:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。1.5工程周期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、施工要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工要求及国家相关规范进行施工。2.2乙方应保证工程质量,确保工程安全,文明施工。2.3乙方应严格按照约定的工期完成施工,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方应保证工程材料合格,不得使用劣质材料,否则甲方有权要求乙方拆除不合格部分,并承担相应责任。三、合同价格及支付方式3.1本工程合同价格为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。3.2甲方支付方式如下:(1)合同签订后_______日内,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(2)工程进度达到_______%时,甲方支付乙方工程总价款的_______%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程总价款的_______%。3.3乙方开具正规发票,甲方按照税务规定支付税金。四、工程验收4.1工程验收标准:按照国家相关规范及甲方提供的施工图纸进行验收。4.2工程验收程序:(1)工程完成后,乙方应提前通知甲方进行验收;(2)甲方组织相关人员对工程进行验收;(3)验收合格的,双方签署验收报告;(4)验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内整改,并重新验收。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:工程总价款×逾期天数×_______%。5.2乙方使用劣质材料或偷工减料的,甲方有权要求乙方拆除不合格部分,并承担相应责任。5.3甲方未按照约定时间支付合同款项的,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付金额×逾期天数×_______%。六、争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同款项之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同的签订应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,确保合同的合法性、有效性。2.甲乙双方应具备法人资格,具备履行合同的能力。3.工程内容、工程周期、工程预算等条款应详细明确,以免产生歧义。4.施工要求应符合国家相关规范,确保工程质量和安全。5.合同价格及支付方式应合理,支付时间节点和比例应明确。6.工程验收标准、程序应清晰,确保验收的公正、公平。7.违约责任应明确,包括违约金计算方式和赔偿范围。8.争议解决方式应合法,如协商不成,应及时向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:1.合同纠纷:依法通过协商、调解、仲裁或向人民法院提起诉讼解决。2.工程质量问题:依据《中华人民共和国产品质量法》进行处理,要求乙方拆除不合格部分,并承担相应责任。3.工期延误:依据合同约定,乙方应支付违约金,如有特殊情况,乙方需提前通知甲方,并与甲方协商解决。4.支付纠纷:依据合同约定,甲方应按时支付合同款项,如有逾期,应支付违约金。法律名词解释:1.合同法:调整民事主体之间合同关系的一部法律,规定了合同的订立、履行、变更、解除等法律行为。2.法人:依法设立,具有独立法人财产,独立承担民事责任的组织。3.违约金:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照约定向对方支付的金钱。4.工程验收:对完成的工程进行检查、试验、评定,以确定其是否符合技术规范、标准、设计文件要求。5.产品质量法:调整产品质量关系的一部法律,规定了产品质量的监督管理、生产者、销售者的法律责任。6.仲裁:由仲裁机构对当事人之间的争议进行审理,并作出具有法律约束力的裁决。7.管辖权:法院对特定案件进行审判的权力。特殊应用场合:1.个性化定制:如果甲方有特殊的庭院设计需求,比如想要打造一个具有某种主题的庭院,乙方需要在合同中明确承诺能够满足这些特殊需求。补充条款:乙方应在合同中附上详细的设计方案,包括庭院布局、植物种类、装饰品等,以证明其能够满足甲方的特殊需求。2.工期紧张:如果甲方需要乙方在短时间内完成工程,乙方需要在合同中明确表示是否能够接受这种紧张的工期。补充条款:乙方应在合同中明确承诺能够在规定的时间内完成工程,并说明其能够满足甲方工期要求的具体措施。3.预算限制:如果甲方有严格的预算限制,乙方需要在合同中明确表示是否能够在这个预算范围内完成工程。补充条款:乙方应在合同中附上详细的工程报价单,并承诺在甲方给出的预算范围内完成工程。4.材料供应问题:如果乙方需要从特定的供应商处采购材料,甲方有权要求乙方提供这些供应商的信息以确保材料的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论