建筑工程设备基础施工合同2024年

合同编号：__________建筑工程设备基础施工合同第一条工程内容1.1本工程为_______项目的基础施工，包括但不限于：_______。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范标准完成施工任务。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.2乙方应保证按照本合同约定的施工期限完成施工任务。第三条工程质量3.1乙方应保证工程质量符合国家标准和行业规范。3.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。3.3乙方应承担因施工原因造成的质量问题的修复和赔偿责任。第四条工程造价4.1本工程的造价为_______元人民币（大写：_______元整）。4.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范标准进行施工，确保工程造价的合理性。第五条付款方式5.1甲方应按照乙方实际完成的工程量支付工程款。5.2甲方应在本合同签订后_______日内支付乙方预付款_______元人民币（大写：_______元整）。5.3工程完成后，甲方应按照实际完成的工程量支付乙方工程款，支付方式为_______。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的时间、质量完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。6.2甲方未按照本合同约定的时间支付预付款、工程款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.确保合同编号、甲方、乙方等基本信息填写准确无误。2.工程内容、施工期限、工程质量、工程造价等关键条款要详细明确，避免模糊不清。3.付款方式和违约责任等经济条款要合理合法，确保双方权益。4.合同中涉及的法律法规、规范标准等要求，应确保符合实际情况。5.双方在签订合同时，要充分了解合同内容，确保双方意思表示真实、一致。6.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保工程顺利进行。解决办法：1.对于合同履行过程中的争议，应进行友好协商，争取达成一致。2.如协商不成，可依据合同约定向甲方所在地的人民法院提起诉讼。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，提供相关证据，维护自身权益。4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行义务，确保合同的最终实现。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指承担合同义务，有权要求乙方履行合同的一方。2.乙方：指承担合同义务，向甲方提供服务或商品的一方。3.工程内容：指合同约定的乙方应完成的施工任务。4.施工期限：指合同约定的工程完成的期限。5.工程质量：指工程符合国家标准和行业规范的程度。6.工程造价：指完成工程所需支付的费用。7.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的赔偿金。8.友好协商：指双方在合同履行过程中，以平等、公平、合理的态度协商解决问题。9.人民法院：指中华人民共和国设立的司法机关，负责审理民事案件。10.诉讼：指当事人依法向法院提起的解决争议的程序。合同补充条款：1.特殊应用场合：如果工程进展遇到不可抗力因素，如自然灾害、政策变动等，导致施工无法正常进行。补充条款：如遇不可抗力因素导致施工无法正常进行，双方应立即协商，根据实际情况调整施工计划和期限。如果不可抗力因素持续时间超过_______天，双方可协商决定是否终止合同，并根据实际情况解决后续问题。2.特殊应用场合：如果工程变更导致原合同内容需要调整。补充条款：如果工程发生变更，导致原合同内容需要调整，双方应立即协商，并签订书面补充协议，明确变更内容、范围、工期、造价等相关事项。3.特殊应用场合：如果甲方延迟支付预付款或工程款。补充条款：如甲方延迟支付预付款或工程款，乙方有权按延迟支付的天数要求甲方支付延迟付款违约金，违约金计算方式为：延迟付款金额×日利率（日利率为_______‰）。4.特殊应用场合：如果乙方未按约定时间完成施工任务。补充条款：如乙方未按约定时间完成施工任务，甲方有权按延迟完成的天数要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×日违约金比例（日违约金比例为_______‰）。附件列表：1.工