工程款支付担保协议

工程款支付担保协议第一篇范文：合同或协议编号：__________甲方（债权人）：__________住所地：__________乙方（债务人）：__________住所地：__________丙方（担保人）：__________住所地：__________一、担保范围丙方同意为乙方按照主合同约定向甲方支付工程款提供担保。担保范围包括但不限于：主合同约定的工程款、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。二、担保方式丙方提供的担保方式为连带责任保证。即，如果乙方未按照主合同约定向甲方支付工程款，甲方有权要求丙方承担连带责任，向甲方支付相应款项。三、担保期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方按照主合同约定向甲方支付全部工程款之日止。四、担保履行如果乙方未按照主合同约定向甲方支付工程款，甲方有权直接向丙方主张权利，要求丙方承担连带责任，向甲方支付相应款项。五、违约责任如果乙方未按照主合同约定向甲方支付工程款，或者丙方未按照本协议约定履行担保义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。六、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。七、其他1.本协议未尽事宜，由各方另行协商解决。2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议自各方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________丙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：__________附件：1.《建设工程施工合同》2.相关证明文件一、应用场合一：大型建筑工程项目在这种场合下，合同或协议的担保范围可能涉及巨额款项，因此需要特别注意担保金额的确定，确保担保人具有足够的偿付能力。同时，担保期限应与工程进度相匹配，以便在工程款支付过程中及时调整担保责任。二、应用场合二：跨国建筑工程项目对于跨国建筑工程项目，合同或协议需要考虑不同国家法律体系下的担保规定。此时，建议在协议中明确适用法律，并选择双方均认可的仲裁机构或法院作为争议解决机构。还需关注汇率波动对工程款支付的影响，并在协议中约定相应的调整机制。三、应用场合三：政府投资建筑工程项目在政府投资建筑工程项目中，合同或协议可能受到政府政策的影响。因此，需要在协议中明确政府政策变化对合同履行的影响，并约定相应的应对措施。同时，政府投资项目的审批流程较为复杂，建议在协议中明确审批流程和时限，以确保工程款支付进度。四、应用场合四：风险较高的建筑工程项目对于风险较高的建筑工程项目，合同或协议需要考虑风险分担机制。建议在协议中明确风险承担比例，并约定相应的风险控制措施。同时，对于可能出现的工程变更，应在协议中约定变更程序和费用调整机制。五、应用场合五：涉及多个分包商的建筑工程项目在这种场合下，合同或协议需要明确各分包商的工程款支付责任，并约定相应的协调机制。同时，建议在协议中明确分包商的资质要求，以确保工程质量。1.担保人偿付能力问题：在签订协议前，应对担保人的财务状况进行充分调查，确保其具有足够的偿付能力。如有需要，可要求担保人提供相应的财务报表或信用证明。2.法律适用问题：在跨国建筑工程项目中，应明确适用法律，并选择双方均认可的仲裁机构或法院作为争议解决机构。如有需要，可聘请专业律师进行法律咨询。3.政府政策变化问题：在政府投资建筑工程项目中，应关注政府政策变化对合同履行的影响，并约定相应的应对措施。如有需要，可及时与政府部门沟通，了解政策变化情况。4.工程变更问题：对于可能出现的工程变更，应在协议中约定变更程序和费用调整机制。如有需要，可邀请专业工程师对变更方案进行评估。5.分包商管理问题：在涉及多个分包商的建筑工程项目中，应明确各分包商的工程款支付责任，并约定相应的协调机制。如有需要，可定期组织分包商会议，协调各方利益。1.《建设工程施工合同》2.担保人的财务报表或信用证明3.适用法律及争议解决机构的证明文件4.政府政策变化的相关文件5.工程变更方案及评估报告6.分包商资质证明及协调机制文件多方为主导时的，附件条款及说明：1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：（1）条款：甲方应确保乙方在施工过程中遵守相关法律法规，如有违反，甲方有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的法律责任。说明：此条款旨在明确甲方在工程款支付担保协议中的主导地位，要求乙方在施工过程中严格遵守法律法规，保障工程质量和安全。（2）条款：甲方有权对乙方提供的工程进度、质量、安全等方面进行监督，如发现存在问题，甲方有权要求乙方限期整改，并有权在必要时暂停支付工程款。说明：此条款赋予甲方对乙方施工过程的监督权，确保乙方按照合同约定履行义务，保障工程顺利进行。（3）条款：如乙方未按期完成工程，或工程存在严重质量问题，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求担保人承担相应的连带责任。说明：此条款明确甲方在乙方违约情况下的权利，保障甲方在工程款支付担保协议中的利益。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：（1）条款：乙方应确保工程款支付担保协议的履行，如因甲方原因导致乙方无法按期收到工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权要求担保人承担相应的连带责任。说明：此条款明确乙方在工程款支付担保协议中的权利，保障乙方在甲方违约情况下的利益。（2）条款：如甲方未按期支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求担保人承担相应的连带责任。说明：此条款赋予乙方在甲方违约情况下的权利，确保乙方在工程款支付担保协议中的利益。（3）条款：如因不可抗力导致工程无法按期完成，乙方有权要求甲方延长工期，并有权要求担保人承担相应的连带责任。说明：此条款明确因不可抗力导致工程延误时的处理方式，保障乙方在工程款支付担保协议中的利益。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：（1）条款：第三方中介应确保工程款支付担保协议的履行，如因中介原因导致协议无法履行，中介应承担相应的违约责任。说明：此条款明确第三方中介在工程款支付担保协议中的责任，确保中介在履行协议过程中发挥积极作用。（2）条款：第三方中介应协助甲方和乙方解决工程款支付过程中的争议，如调解不成，中介应协助双方选择合适的争议解决机构。说明：此条款赋予第三方中介在工程款支付