井建设协议样本

井建设协议样本合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止第二章井的建设2.1井的类型与位置2.2建设标准与要求2.3建设进度与时间表第三章双方责任与义务3.1甲方（建设单位）的责任与义务3.2乙方（施工单位）的责任与义务第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2验收程序与标准4.3质量保修第五章工程投资与支付5.1投资估算与预算5.2支付方式与时间5.3价格调整机制第六章技术与信息交流6.1技术支持与服务6.2信息交流与报告第七章安全生产与环保7.1安全生产措施7.2环保要求与标准第八章违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任的具体规定第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一章合同的转让11.1合同转让的条件与程序11.2转让的有效性确认第十二章附则12.1合同的有效期12.2合同的附件12.3合同的修订历史第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3关联企业间的约定第十四章签署页14.1甲方（建设单位）签署页14.2乙方（施工单位）签署页14.3见证单位（如有）签署页合同编号：_______第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止第二章井的建设2.1井的类型与位置2.2建设标准与要求2.3建设进度与时间表第三章双方责任与义务3.1甲方（建设单位）的责任与义务3.2乙方（施工单位）的责任与义务第四章工程质量与验收4.1工程质量标准4.2验收程序与标准4.3质量保修第五章工程投资与支付5.1投资估算与预算5.2支付方式与时间5.3价格调整机制第六章技术与信息交流6.1技术支持与服务6.2信息交流与报告第七章安全生产与环保7.1安全生产措施7.2环保要求与标准第八章违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任的具体规定第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一章合同的转让11.1合同转让的条件与程序11.2转让的有效性确认第十二章附则12.1合同的有效期12.2合同的附件12.3合同的修订历史第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3关联企业间的约定第十四章签署页14.1甲方（建设单位）签署页14.2乙方（施工单位）签署页14.3见证单位（如有）签署页多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：设计变更管理1.1甲方如需对井的建设方案进行变更，应提前向乙方提交变更请求，并详细说明变更内容、理由及预期效果。1.2乙方应在收到变更请求后15日内回复甲方，对变更方案的可行性、影响及额外费用进行评估。1.3双方就设计变更达成一致后，应签订书面变更协议，并明确变更工作的时间表、质量要求及费用承担。附加条款二：额外工程量处理2.1若施工过程中出现额外工程量，甲方应立即通知乙方，并共同评估额外工程量的性质、范围及影响。2.2乙方应在收到通知后15日内向甲方提出处理建议，包括额外工程量的实施方案、预算及时间表。2.3双方就额外工程量的处理达成一致后，应签订书面协议，并按协议约定承担相应责任。附加条款三：工期延误处理3.1若由于甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付延误期间的管理费、人工费等附加费用。3.2若由于乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付延误期间的违约金，具体金额按双方约定的比例计算。3.3双方应积极采取措施减轻工期延误的影响，并尽量按照原定时间表完成井的建设工作。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：技术交底与培训4.1乙方应在合同签订后30日内组织技术交底会，向甲方介绍井的建设方案、施工工艺及质量标准。4.2乙方应对甲方代表进行必要的技术培训，确保甲方代表掌握井的建设过程中的关键环节及注意事项。4.3甲方代表应在井的建设过程中履行监督职责，确保施工质量符合合同约定。附加条款五：材料与设备供应5.1乙方负责井建设所需材料、设备的采购与供应，并保证材料、设备的质量及安全性。5.2甲方应协助乙方办理材料、设备的入境手续，并提供必要的施工场地、设施及服务。5.3双方应就材料、设备的供应时间、质量及费用等事项签订书面协议，并按协议约定履行各自职责。附加条款六：施工安全与环境保护6.1乙方应制定并执行井的建设的安全生产措施，确保施工现场的安全与秩序。6.2乙方应按照相关法律法规及标准要求，采取有效措施保护环境，防止污染和生态破坏。6.3甲方应对乙方的安全生产与环境保护工作进行监督，并在发现问题时及时提出整改要求。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：中介机构的职责与权益7.1第三方中介负责协调甲方与乙方的关系，协助双方履行合同义务，确保井的建设工作顺利进行。7.2第三方中介应具备专业的技术、管理和服务能力，并按照约定收取中介费用。7.3甲方、乙方应积极配合第三方中介的工作，如实提供相关信息，并按照约定支付中介费用。附加条款八：中介费用的支付与结算8.1甲方、乙方应按照双方约定的比例承担第三方中介的费用。8.2第三方中介的费用应在合同签订后30日内支付，具体金额及支付方式由双方协商确定。8.3双方应在合同终止后30日内与第三方中介办理费用结算事宜，并出具费用结算证明。附加条款九：中介责任限制与免责9.1第三方中介应对井的建设过程中的技术问题、质量问题及安全问题提供专业建议，并承担相应责任。9.2第三方中介在履行合同过程中，因不可抗力或其他意外原因导致损失的，不负赔偿责任。9.3甲方、乙方应对第三方中介的工作给予充分尊重和支持，不得无故解除或终止合同。附件及其他补充说明一、附件列表：1.井建设设计图纸2.井建设方案及相关技术文件3.施工预算与投资估算4.安全生产与环保措施方案5.井建设合同变更记录6.额外工程量评估报告7.工期延误协商记录8.材料与设备供应协议9.技术培训与交底记录10.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付费用、未提供施工场地等。2.乙方违约行为：未按约定标准完成施工、延迟交付等。3.第三方中介违约行为：未履行协调职责、未提供专业服务等。三、法律名词及解释：1.井建设：指从井的规划、设计、施工到验收的全过程。2.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务。3.第三方中介：指在甲方和乙方之间提供协调、管理服务的独立机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：设计变更导致的额外费用。解决办法：签订书面变更协议，明确费用承担。2.问题：工期延误。解决办法：根据延误原因协商调整工期