2024年工程车运输合同标准样本（二篇）

第4页共4页2024年工程车运输合同标准样本月____日止，若遭遇不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他影响施工进度的原因，则工期将相应顺延。开工日期明确为____年____月____日，总工期设定为____日历天，具体开工时间以甲方下达的开工令为准，若开工时间有所延后，则工期亦将相应调整。五、单价与结算机制双方约定，以车厢容积作为计费基础（加高部分另行按立方计算），针对运距公里数采取综合计价方式：白天为每吨17元，夜晚则为每吨16.5元（此价格为税后价格）。甲方承诺，在每个工作日结束后，须于次日的17点前，根据乙方前一天的总运输量，全额支付相应款项。六、双方的权利与义务界定（一）甲方权利与义务1.甲方负责妥善安排乙方车队人员的住宿事宜，但相关费用由乙方自行承担。同时，甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用。2.在乙方施工过程中，若遭遇当地政府、环保、交警、路政等部门的干预，甲方将全权负责协调解决，包括但不限于超限、超载、城管罚款等产生的全部费用。若因甲方未能妥善协调而导致乙方停工、窝工等损失，甲方需按每辆车每天300元的标准进行赔偿，且连续停工超过八小时者，视为一天计算。3.甲方还需积极协调与施工场地周边群众的关系，确保乙方施工过程的顺利进行。若因群众纠纷导致乙方停工、窝工等损失，同样由甲方承担相应赔偿责任。4.甲方应指派代表常驻施工现场，负责技术监督指导、施工进度签证、验收及进度款支付等工作，并妥善处理甲方权利义务范围内的各项事务。（二）乙方权利与义务1.乙方司机需严格遵守管理规定和指挥安排，运输过程中不得挑拣货物，装卸时需依次排队。行车过程中务必遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，确保文明礼貌、优质服务。乙方自行负责司机的管理及运输过程中的安全事故处理。2.在协议有效期内，未经甲方允许，乙方车辆不得擅自前往甲方以外的施工场地从事运输工作。乙方不得以任何理由要求提高运费或刁难甲方，否则视为违约，甲方有权扣除当日运输费作为违约金。3.乙方车辆必须严格按照甲方指定的路线将材料运至指定地点。4.乙方以甲方名义或自行产生的债权债务均由乙方自行处理，与甲方无关。5.乙方不承担开具发票的义务及工程相关的税费、场地管理费、土地资源费等费用，这些费用均由甲方承担。6.乙方提供的车辆必须满足年检合格、手续齐全的要求，且每辆车需配备两名以上持有有效执照且身体健康的驾驶员。七、特别约定条款1.若施工过程中遇到需要甲方进行爆破的石方作业导致乙方停工，甲方需按每辆车每天300元的标准向乙方支付窝工及生活补助费用。连续停工超过八小时者，视为一天计算。2.在爆破作业过程中，若对乙方车辆或工作人员造成损害，甲方需承担全部赔偿责任及法律责任。但乙方车辆及人员未服从甲方指挥进行转移的除外。八、违约责任处理1.若甲方未按时支付工程款且拖延时间达到三天以上，则从第三天起每天向乙方支付每辆车300元的违约金。2.若乙方未能按照甲方下达的施工方案保质保量完成工作且累计违反三次以上该义务时，甲方有权单方面解除协议并要求乙方退场。九、争议解决机制本协议履行过程中若发生争议双方应首先通过友好协商解决；协商不成时可向项目工程所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。十、其他补充条款1.对于本协议未尽事宜双方可另行协商并签订补充协议作为本协议的组成部分。2.本协议一式两份甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效并具有同等法律效力。甲方代表（签字）：_____乙方代表（签字）：_____身份证号码：_____身份证号码：_____联系电话：_____联系电话：_____签订时间：____年____月____日签订时间：____年____月____日2024年工程车运输合同标准样本（二）甲方与乙方经充分协商，达成以下租赁协议：一、甲方应确保工程及工作量的真实性。若存在弄虚作假行为，甲方需承担所有因此产生的经济损失，包括但不限于往返工地的交通费用、误工费（每车每日1000元整）。二、甲方负责租赁车辆的启动费用，具体涵盖油费、过路费及生活费，且该费用不计入后续租金之中。三、在租赁期间，车辆的维修、保养以及轮胎、零部件的更换均由甲方负责，乙方无需承担任何费用。四、甲方还需承担租车期间的油料、生活费（仅限两人）、住宿费以及租赁期间各类关系的协调费用。五、甲方对租赁期间车辆及司乘人员的安全负有完全责任，包括车辆的防盗措施。因此产生的任何损失或费用，均由甲方全额承担。甲方需为司乘人员提供两份保险，其费用在结算时由乙方扣除（大写：____元整）。六、关于租赁期间的误工处理：若因修车导致的时间延误，5小时内不计入计费时间，超过5小时则按实际时间计算。每月累计72小时视为正常修车时间，不计入误工。其他如购买零部件、待工等导致的延误时间亦不计入计费。七、租赁费用及时间相关条款如下：1.每车每月租赁费用根据驾驶人员配置分为双驾万元和单驾万元。2.租赁期限为____年。3.若因甲方原因导致租赁期不满三个月而需解除合同的，租赁费用仍按三个月计算，并由甲方承担往返费用。八、租赁期满时，乙方享有续签合同的优先权。若需解除合同，甲方需确保车辆完好无损、轮胎及零部件处于良好状态，并保持整箱燃油。同时，甲方需结清所有款项。九、付款方式约定为：租赁期间采用上月支付下月租赁费用的方式。具体为：上月二十号前支付部分款项，下月十五号前支付剩余款项。出发前，每车需一次性支付万元整，余款在七日内付清。出发前，甲方需为每车加满燃油。十、违约责任条款如下：1.若乙方司机在甲方已打招呼（需电话告知车主）的情况下仍不听从指挥，且次数超过三次，甲方有权要求更换司机。2.若甲方未能及时按上述约定