版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
消防弱电合同协议书消防弱电合同协议书篇一合同编号:甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:2、工程地址:3、工程概况:二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写)六、结算方式合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时,甲方付%的进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):乙方(签章):法人或委托人:法人或委托人:地址:地址:开户行:开户行:帐号:帐号:签约时间:_______年___月___日签约地点:消防弱电合同协议书篇二甲方:乙方:甲乙双方就常德华顿消防工程自动报警联动系统安装工程,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,达成如下施工协议:1、施工范围:2#楼消防自动报警系统布管布线、设备安装与调试(不负责设备材料的采购);2、施工进度:乙方根据甲方整体施工进度计划进行安排,向甲方出具达到甲方整体施工进度要求总工期进度计划;3、施工质量:乙方必须按照施工图纸、施工说明、组织计划、进度计划要求以及甲方代表依据合同发出的指令等组织施工,随时接受甲方代表检查检验,保证工程符合国家工程建设消防技术标准,涉及隐蔽工程的,在工程隐蔽前,乙方应当通知甲方、建设方、公安消防到场验收,验收不合格的,乙方应整改后重新验收;双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。本工程约定的质量保修期为一年,质量保修金为施工合同价款的5%,质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。一年后如出现故障,乙方只收更换设备款和施工成本费用。4、施工安全:甲方对施工现场统一管理,向乙方人员传达政府法律、法规、规定和本单位有关消防安全的管理制度,组织消防安全检查,发现问题后要求乙方定人、定时、定措施加以整改。在检查过程中,对乙方的违章行为,甲方可视其情节轻重,依照本单位安全生产奖惩制度,给予责令整改、罚款、停工整顿、勒令退场等相应的处罚。乙方接受甲方的监督管理和公安机关、消防部门的监督检查。必须为甲方提供准确的施工人员花名册和消防安全组织机构名单。乙方施工期间的工人及设备安全由乙方自己负责,进入现场作业时,必须正确做好安全防护措施,切实保证施工中的人身、设备安全。施工期间不得发生打架、欧斗、流氓、赌博、盗窃、吸毒等违法犯罪活动,不得参与任何邪教组织,不得窝藏坏人及赃物,不得传播淫秽物品,不得妨碍公安部门的正常检查工作。若有违犯人员,乙方自行解决并承担一切责任。5、工程价格及支付:工程价格为68元/设备点,根据图纸暂定为2159个设备点,工程结算以现场实际安装设备及布线点位为结算依据。支付方式为完成6层以上布管布线工作支付工程款的40%,完成剩余布管布线工作支付工程款的30%,消防检测部门检测合格、消防支队验收合格或消防备案后甲方支付工程款的15%,本工程总结算完工后支付剩余10%工程款;另外5%作为质保金待质保期满后返回。6、施工保证:甲方需保证施工电源,确定施工方法,材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。材料及设备采购按规定报建设方、监理单位验收,由建设方、监理单位盖章确认。乙方食宿自理,必须自行购买施工工具及设备,必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求。7、违约责任:因乙方施工质量和进度问题造成的损失由乙方承担。1)工期违约:乙方如不能按期竣工,每逾期一天再按1000元/天计算罚金支付给甲方。2)质量违约:乙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,乙方如未达到以上承诺,给甲方支付1万元违约金。3)安全文明:符合国家规定要求。乙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,乙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由乙方全额承担,并承担1万元违约金。4)自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按乙方违约处理。每逾期一天,乙方应向甲方交纳违约金500元。5)乙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次500元。8、其它1)乙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由乙方自行承担;2)甲方负责施工用水、用电;施工用水、用电由乙方直接与总包单位结算。以上协议一式两份,经双方签字生效。甲方代表签字:乙方代表签字:20__年月日消防弱电合同协议书篇三甲方:乙方:(施工班组)甲、乙双方本着平等互利的原则就工程,消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款:一、工程概况:消防弱电系统安全。工程名称:二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工,班组包清工。三、工期:项目部总工期为准,具体按项目部下达的施工进度计划执行。四、质量等级:合格。五、承包总价:每点31元整。六、付款方式:1、乙方应按合同规定,严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求,进行施工,确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题,乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。2、若甲方不按合同支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,乙方方可停止施工,由甲方承担违约责任。七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪,严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施,要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失,乙方要负责治理和赔偿。八、甲、乙双方职责甲方:1、提供施工图纸及相关的技术文件,做好技术交底。2、甲方应及时提供主材、辅材,不提供工作,如因材料不及时误工,应进行相应的补贴。乙方:1、乙方工作上班必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或赤脚上班。2、不得在工地打架、闹事,否则罚款,情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。甲方:(签字)乙方:(签字)_____年_____月_____日消防弱电合同协议书篇四甲方:_________________乙方:_________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况1、工程地址:杭州市西湖区西斗门路20号楼2H2、工程款结算方式:工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单。付费流程如下:备注:如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13710元*6%=823元)。二、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。2.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。三、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。四、合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。本合同一式________份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方:_________________乙方:_________________日期:_________________日期:_________________消防弱电合同协议书篇五甲方:_________联系人:_________乙方:_________联系人:_________甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 劳务分包合同填写完成
- 搬厂责任分配合同
- 铁丝网购销合同协议
- 临时工与派遣机构合同
- 委托技术开发与创新合同
- 赠与合同协议版
- 房屋买卖合同的购房注意事项
- 小程序数据分析合同
- 购销合同签订的条件
- 专业酒店会议服务合同
- 2024年刑法知识考试题库附参考答案【满分必刷】
- 国开作业《公共关系学》实训项目1:公关三要素分析(六选一)参考552
- 肺功能进修总结汇报
- 中国航天发展历史
- 《燃烧性能测试》课件-第二节 氧指数测试
- DB32/T 4446-2023 公共机构能源托管规程
- 初中英语名词单复数专项训练题目
- 2.贵州省地方标准项目申报书
- “读思达”教学法在整本书阅读教学中的实践
- 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂-临床用药解读
- HSK 2标准教程(完整版)
评论
0/150
提交评论