2024年安装工程承包合同例文（三篇）

第7页共7页2024年安装工程承包合同例文第五条、施工与设计变更1、乙方需依据国家发布的施工验收规范和质量检验标准，以及设备的具体要求，组织施工，确保所有工程达到合格标准。2、双方均应遵守设计规定进行施工。如遇到以下情况导致的窝工、返工、材料积压、施工力量调整等损失，由责任方承担：（1）在施工过程中发现设计存在错误或严重不合理之处，乙方应以书面形式通知甲方。甲方应在七日内与原设计单位协商，提出修改或变更设计文件，并经甲乙双方签订协议后，方可继续施工。（2）施工中如需对设计进行变更，且变更超出原设计标准或规模，应在施工前重新报批，经审查机构审核工程预算，并经银行审查投资后，由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得擅自施工。第六条、竣工验收与保修1、乙方需在工程竣工前____天以书面形式通知甲方验收日期。如甲方无法按时参加，应提前通知乙方，双方重新确定验收日期，但甲方应承认原竣工日期。若甲方再次延误验收，由此产生的管理费和损失由甲方承担，并按预算造价每日____%支付逾期违约金。2、竣工工程验收合格后，乙方应在三天内向甲方完成移交。若甲方无法按期接管，导致验收后的工程受损，责任由甲方承担。3、在验收过程中发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在商定的期限内完成。验收合格后，再行移交。若因此导致工程逾期交付，乙方应按预算造价每日____%支付逾期违约金。4、工程保修期为____年（采暖工程在_____暖期内）。保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方不负责免费维修。5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此产生的问题由甲方承担责任。第七条、违约责任1、如乙方未能按合同规定的日期（以竣工验收合格日期为准）竣工，应按预算造价每日____%支付逾期违约金；若为包工不包料工程，每逾期一天，应按预算人工费的千分之____支付逾期违约金。2、甲方不得无故拖欠工程款。如逾期支付，应按施工期间银行的短期贷款利率支付逾期付款违约金或承担相应的法律责任。第八条、争议解决如承包的建筑安装工程出现合同纠纷，双方应尽快协商解决。协商无果时，可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。调解无效的，可向合同履行地的人民法院提起诉讼。第九条、合同份数及有效期限1、本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。2、本合同自双方签字之日起生效，直至全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十条、未尽事宜对于本协议未涵盖的事项，双方应通过协商解决。甲方（盖章）：_________住所：_________法定代表人：_________委托人：_________联系方式：_________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________住所：_________法定代表人：_________委托人：_________联系方式：_________日期：____年____月____日2024年安装工程承包合同例文（二）原告单位：____市____县_____建筑公司，性质为集体企业，主要业务涵盖工业与民用建筑领域，流动资金为169.5万元。公司于____年____月份经____县基建局批准开业，位于____县____乡，联系方式可经由____工区历下办理处，账号为____。法定代表人姓名不详，职务未详。被告单位全称为____市职工教育培训中心，位于____市____路____号。案件事由：建筑安装工程承包合同中被告拖欠工程款引发的纠纷。详细事实与理由如下：____年____月____日，____县建筑工程总公司_____公司（原告，以下称乙方）与____市职工教育培训中心（被告，以下称甲方）签订《建筑安装工程合同》，合同规定乙方为甲方建设两幢教工宿舍楼，采用议标形式，包工包料，承包金额为495125.74元。原定开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。然而，由于甲方的工地、图纸等问题未解决，导致乙方直至____年____月____日才正式开工，造成乙方经济损失8059.73元，甲方仅承担了25611.43元的误工费，尚欠57979.30元未赔偿。两幢宿舍楼工程完成后，____年____月____日，双方又签订了教学楼工程的施工合同，教学楼于____年____月____日完工。所有建筑经____市建筑工程质量监督站验收合格并交付甲方使用。工程结算书经双方审核并由____市建设银行确认无误，但甲方至今仍拖欠乙方工程款21793.06元。从____年元月起，乙方应甲方要求进行零星工程，包括汽车房、锅炉房、坝墙等，工程款共计174551.87元，但甲方未与乙方结算。由于甲方持续拖欠工程款，乙方被迫于____年____月底撤离工地。敬呈，____人民法院原告：_____上诉日期：_____2024年安装工程承包合同例文（三）一、因未完成前序工程证件手续，导致后续施工受阻者。二、未按合同条款规定，及时拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款，进而影响施工进度的，视为违约。三、因不可抗力因素，如台风、水灾、自然火灾、地震等自然灾害，导致工程进度受阻的，不在违约范围内。第三条工程合同总价1.本工程合同总价定为人民币（具体金额）元。2.合同总价在以下情况下将作相应调整：经双方确认的暂估价发生变化；合同工期内，因政策性调整导致的材料、工资、费率及其他费用变化；发生重大设计变更；基础施工超过原设计深度；施工中新增工程项目；其他经双方协商确定的情况。第四条材料、设备供应1.本工程所需全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方式，依据附件第（具体编号）条款执行。2.材料、设备供应范围划分及检验标准如下：进口特殊材料、有色金属统配、部管物资及二、三类机电产品，由发包方负责供应至现场或指定地点。若交货地点超出约定范围，超运距运费及其他额外费用由发包方承担。成套设备和专用设备，由发包方负责招标、订货、供应及商品检验后交付承包方。提前到货的设备，由发包方妥善保管，安装时交付承包方，期间不得挪用、丢失或损坏。除非“发包方供应的材料、设备明细表”中明确由发包方供应外，其余材料均由承包方组织供应。所有材料、设备、成品、半成品均需附带合格证，并经检验验收合格后方可进场。未经发包方许可，已进场的物资不得擅自运出场外。进场物资如发现不合格，供料方需立即将其运出场外。对具有合格证书的建筑材料、设备有异议时，可申请重新检验。检验合格者，费用由申请方承担；不合格者，费用由供料方承担。无合格证书或经检验不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。因材料人员失职等原因造成不良后果的，由责任方承担。任何一方强迫对方使用不合格材料、设备、构配件于本工程的，需记录在案，并承担由此引发的一切后果。3.材料价差及实物价格结算方式如下：发包方提供的主要材料指标，由承包方采购供货的，应根据指标性质及政策性调价等因素，以建筑安装材料预算价格为依据计算价差，由发包方负责补差。此价差不计入工程直接费。发包方提供的主要材料实物，按提供时的建筑安装材料价格结算价款。发包方指定厂家、品种的材料、设备，由承包方购买供应的，价款按实结算。发包方委托承包方代购的材料、设备，按双方商定价格执行，代购款由承包方包干使用，发包方应于合同签订后（具体天数）天内一次性付清。发包方提供的材料、设备指标或实物与工程实际不符时，由承包方协助调剂串换使用，发包方需支付承包方劳务费（具体金额）或双方协商免收劳务费。发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木等，均按相关规定执行，量差、价差由发包方承担。第五条工程质量和检查验收1.承包方必须严格按照施工图纸、说明文件及国家相关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。2.发包方需以书面形式通知承包方现场监理工程师或工程师代表的姓名、身份及职责。3.承包方需以书面形式向监理工程师或工程师代表报告施工现场负责人、技术负责人、专门技术人员及管理人员的姓名、身份及分工情况。4.承包方应按工程进度及时提供工程质量相关的技术资料，如材料、设备合格证、试验报告等。材料代用需经设计单位和发包方同意并签证后方可实施。5.隐蔽工