委托检测合同

委托检测合同托付检测合同篇1

甲方：xx

乙方：xx

甲方托付乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，依据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必需严格执行。

一、检测依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-20x);

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20x);

3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20x]20号);

4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知”(桂建管[20x]26号);

5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知”

6、设计要求。

二、检测内容、数量及相关费用、支付方式

1、检测费用按桂建质检协字[20x]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

2、检测费金额为：

3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。

三、甲方责任

1、负责供应检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按商定领取检测报告。

四、乙方责任

1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时供应真实、客观的检测报告。

2、在甲方送样且满意相应项目的检测条件后

3、乙方对检测报告本身的`真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方担当相应的赔偿责任。

五、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

六、本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：xx乙方：xx法人代表/或托付代理人：

联系电话：XXX

201年法人代表/或托付代理人：月日201年联系电话：XX开户行：XX分理处帐号：XXXX

托付检测合同篇2

托付单位：

受托付单位：

签订时间：

签订地点：

依据《民法典》和《建设工程质量检测管理方法》(建设部令141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程详细状况，就施工试验检验项目托付。为确保试验检验质量，明确责任，经托付方：北京城建十建设____程有限公司(以下简称甲方)和受托付方：北京(以下简称乙方)公平协商全都，特签定本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：

4、结构类型：

5、层数：

6、结构完成日期：

7、工程竣工日期：

二、试验检验范围及试验检验资料标准

1、甲方托付乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋爱护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并供应砂浆协作比。

2、乙方必需根据《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-20______的要求准时、精确     供应试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。

3、对上述规程中没有详细规定的试验检验报告表种类，由乙方供应试验检验报告表样式并征得甲方确认。

三、试验检验费用收取标准及结算方式

相应单价的______%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必需由甲方经理确认。

甲方每月25日，依据试验报告资料出具状况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全全部资料后一个月内付清。

四、甲方的权利与义务

1、根据国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所托付试验检验的样品试件的代表性、真实性、准时性负责。

2、托付单填写字迹清晰、内容完整、精确     ;样品试件标识清晰、内容完整、精确     并与托付单内容全都。

3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

五、乙方的权利与义务

1、根据国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所托付的'样品试件准时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方缘由延误工期，乙方需担当相应的赔偿责任。

2、按试验检验标准规定的时间准时供应试验检验报告，要求内容必需完整、真实、精确     、有效并对其负责。如因乙方延误供应试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需担当相应的赔偿责任。

3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

六、违约责任

1、乙方未根据合同履行义务，给甲方造成损失的，应担当相应的经济责任。

2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

七、合同的效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方指定签订合同的公章为北京城建十建设____程有限公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。

本合同未尽事宜，经双方协商全都对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方托付代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京城建十建设____程有限公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

八、其它商定事项

收到甲方通知后准时到现场取件及报送合格试验资料。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

十、附则

本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。

托付单位名称：(盖章)

受托付单位名称：(盖章)

法定代表人：

法定代表人：

托付代理人：

托付代理人：

单位地址：

单位地址：

联系电话：

联系电话：

传真：

传真：

签定日期：

签定日期：

托付检测合同篇3

甲方：_________

乙方：_________

依据中华人民共和国《煤炭法》第47条规定，为维护煤炭供需双方利益，确保燃煤质量，鉴于乙方受设备技术等条件限制，无法自行开展煤质检测工作，特托付甲方代理煤炭质量检测。经双方协商全都，协议如下：

1．乙方自双方协议签订之日_________年_________月_________日起至_________年__________________日止_________年内至少需向甲方供应煤样_________只，此只煤样的检测费用一次性收取_________元（按只收取，分_________次收取），若超出_________只煤炭样再另行收费。

2．甲方按国家标准负责检验下列项目：煤的工业分析，煤的`全水份测定，煤的全硫测定，煤的发热量测定。若乙方要求其他项目检测则另行收费。

3．收费标准。依据_________物价局_________规定，甲方本着互惠互利的原则，按_________元／只收取，（一次性收取_________元，分_________次收取，）全年检测费用_________元人民币。

4．乙方负责煤样的采集和运输，如托付甲方采样则甲方另行收取采样费。

5．甲方承检乙方送检的煤样，仅对来样负责，检验报告以_________方式告知。

6．甲方收到样品后，保证在_________天之内报出结果。

7．甲方在协议有效期内将向乙方无偿供应技术询问。

8．若双方协作中消失其他问题，愿自行协商解决或_________。

9．其它需要明确的事项

_________。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

托付检测合同篇4

委托单位：北京XX公司

受托付单位：南昌赣建工程质量检测中心

签订时间：________年____月____日

签订地点：____市____区安苑东里三区10号

依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理方法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程详细状况，就施工试验检验项目托付。为确保试验检验质量，明确责任，经托付方：北京XX公司(以下简称甲方)和受托付方：北京(以下简称乙方)公平协商全都，特签定本合同。

一、工程概况

1、工程名称：国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

2、工程地点：

3、建筑面积：

4、结构类型：

5、层数：

6、结构完成日期：

7、工程竣工日期：

二、试验检验范围及试验检验资料标准

1、甲方托付乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋爱护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并供应砂浆协作比。

2、乙方必需根据《建筑工程资料管理规程》DB01-51-的要求准时、精确     供应试验检验报告，试验检验报告为一式肆份。

3、对上述规程中没有详细规定的试验检验报告表种类，由乙方供应试验检验报告表样式并征得甲方确认。

三、试验检验费用收取标准及结算方式

中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必需由甲方经理确认。

3、甲方每月____日，依据试验报告资料出具状况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全全部资料后一个月内付清。

四、甲方的权利与义务

1、根据国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所托付试验检验的样品试件的代表性、真实性、准时性负责。

2、托付单填写字迹清晰、内容完整、精确     ;样品试件标识清晰、内容完整、精确     并与托付单内容全都。

3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

五、乙方的`权利与义务

1、根据国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所托付的样品试件准时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方缘由延误工期，乙方需担当相应的赔偿责任。

2、按试验检验标准规定的时间准时供应试验检验报告，要求内容必需完整、真实、精确     、有效并对其负责。如因乙方延误供应试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需担当相应的赔偿责任。

3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

六、违约责任

1、乙方未根据合同履行义务，给甲方造成损失的，应担当相应的经济责任。

2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

七、合同的效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。

本合同未尽事宜，经双方协商全都对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方托付代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。

八、其它商定事项

员，收到甲方通知后准时到现场取件及报送合格试验资料。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。

十、附则

本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。

托付单位名称：受托付单位名称：(盖章)(盖章)

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

单位地址：单位地址：

联系电话：联系电话：

传真：传真：

签定日期：________年____月____日签定日期：________年____月____日

托付检测合同篇5

托付方：

受托方：

20xx年月北京

托付合同

一、托付内容：

受（甲方）的托付（乙方），依据中华人民共和国国家标准（GB50325—20xx）《民用建筑室内环境污染掌握规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括：室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）。

二、托付方案及费用：

本次共计检测点（/点）。检测费用总额为元，人民币（大写），该费用包括为实施、完成该托付事项的全部费用。

乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时，由甲方一次付清检测费用。乙方同时供应正式发票。

三、甲方责任：

1、向乙方供应验收检测工作所需的有关的建筑资料；

2、为乙方供应验收检测工作所需的检测条件，充分通风，验收检测前3天不应进行任何可能释放出挥发性气体的施工作业；

3、为乙方在验收检测现场进行工作供应便利条件，协调乙方与现场各单位的关系；

4、根据合同商定支付费用。

四、乙方责任：

1、仔细负责收集原始资料，依据依据中华人民共和国国家标准（GB50325—20xx）《民用建筑室内环境污染掌握规范》使用有效器械进行验收检测；

2、保证验收检测结果的科学性、牢靠性；

3、与施工现场各单位做好协调工作，爱护被检产品（含半成品）；

4、检测完成后日内交付检测报告。

五、违约责任：

1、甲方未能在合同商定的期限内向乙方足额支付费用，每迟付一日，应向乙方支付合同总款千分之一的违约金；

2、乙方未能在合同商定的期限内向甲方交付检测报告，每延迟交付一日，应向托付方支付该项成果合同总款千分之一的违约金；

3、因甲方未能履行责任（本合同第三部分“甲方责任”）而导致乙方未能在合同商定的期限内交付检测报告或检测实施时，乙方不担当责任，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失；

4、当一方的违约是由于对方未履行实行合同规定的责任而造成的，则应视双方详细违约情节减免责任；

5、若甲方单方面中途终止本合同，乙方不退还甲方已经支付的.费用，并有权要求甲方付清乙方已完成工作的相应费用并赔偿因此而导致的损失；

6、若乙方单方面中途终止本合同，乙方需退还预付款，甲方有权要求乙方赔偿因此而导致的损失；

7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内，由应担当赔偿责任的一方足额向对方支付。

六、不行抗力：

不行预见、无法避开的事实为不行抗力。发生不行抗力时，双方均有责任准时实行措施避开损失和损失的扩大，并准时通报状况，并在确认为不行抗力后，协商责任的减免和合同的连续履行等问题。

七、合同争议：

本合同生效后双方均应诚意信守；合同执行中若发生争议，双方应本着公平互利的原则协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款：

1、合同执行中有需要补充、修订的事宜，应经协商后签订补充协议；

2、合同自双方签字盖章之日起生效；

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。

甲方：乙方：

（盖章）（盖章）

代理人：代理人：

（签字）（签字）

日期：

年月日日期：年月日

托付检测合同篇6

甲方：_______

乙方：_______

甲方托付乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，依据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必需严格执行。

一、检测依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》;

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;

3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20xx]20号);

4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的'通知”(桂建管[200x]26号);

5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知”(桂建科[20xx]36号);

6、设计要求。

二、检测内容、数量及相关费用、支付方式

1、检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

2、检测费金额为：

3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。

三、甲方责任

1、负责供应检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按商定领取检测报告。

四、乙方责任

1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时供应真实、客观的检测报告。

2、在甲方送样且满意相应项目的检测条件后

3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方担当相应的赔偿责任。

五、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等效力。

六、本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：_______乙方：_______

法人代表/或托付代理人：_______法人代表/或托付代理人：_______

_______月_______日

托付检测合同篇7

发包人(全称)：

承包人(全称)：

为保证(工程名称)在合同使用期限内正常使用，发包人承包人协商全都签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据有关管理规定及双方商定担当工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方商定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。详细质量保修内容双方商定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

1、地基基础、主体结构工程为设计使用年限年;

2、屋面防水工程及有关防水要求为年;

3、装饰装修工程为年;

4、除灯器、插座外，电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

5、供热及供冷为采暖及供冷期;

6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年;

7、其他商定：

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之后7天内派人修理。承包人不在商定期内派人修理，发包人可托付其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人缘由致使工种在合同使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程商定的.工程质量保修金为施工合同价款的5%。质量保修金银行利率为零。

五、质量保修金的返还和追加

保修金由发包人在应付款中扣出。如未发生工程质量保修金行为的，在工程竣工验收合格满一年后14天内返还50%的质量保修金，在满两年后14天内再返还50%的质量保修金，质量保修金不计利息。在保修金不足以支付工程修理的，发包人有权要求承包人追加。

六、其他

双方商定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人(公章)：承包人(公章)：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

年月日年月日

托付检测合同篇8

甲方（托付人）：___________

乙方（检测机构）：____________

依据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《_____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商全都，签订本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：______________________工程

2、工程地点：______________________

3、结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

4、监督单位：______________________

5、开工日期：______________________

6、其它：

其次条：检测项目

甲方托付乙方的检测项目：

原材料检测□压实度检测□弯沉检测□砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验□

其它：

第九条争议的`解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。

第十条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

甲方：___________（盖章）乙方：___________（盖章）

法定代表人：___________法定代表人：___________

联系人：___________联系人：___________

联系人手机：___________联系人手机：___________

合同订立时间：________年____月____日

合同订立地点：___________

托付检测合同篇9

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方通过友好协商，就有关乙方对甲方的_________产品的质量检验事宜达成如下协议：

一、检验状况

1。抽样/送样方式，选择如下第_________种：

（1）抽样；

（2）送样。

2。检验类别：

（1）托付检验；

（2）托付型式检验；

（3）摸底试验；

（4）合格证检验；

（5）进网检验；

（6）生产许可证检验；

（7）动模试验。

二、检验项目及方法

根据检验托付书中的'项目进行。

甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必需在检验前向乙方递交检验托付书。

三、检验时间及地点

检测时间由双方另定，检验地点在乙方所在地。

四、检验费用

检测费用共计：_________（大写：_________）甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。

若因工作需要，乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方担当。

五、其它事项

1。在检验过程中，若甲方的被检设备消失指标不符合项而造成检验时间拖延，乙方可考虑酌情另外收费。

2。检验过程中，甲方要派特地技术人员协作乙方共同完成试验项目。

3。在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有看法，可向乙方提出申诉。

4。附件检验托付书作为本合同的参考文件（附件略）未尽事宜由甲乙双方协商解决。

5。本合同甲乙双方代表签字盖章后马上生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）_________乙方（盖章）_________

代表人（签字）_________代表人（签字）_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

托付检测合同篇10

甲方：

乙方：

签订地点：

签订日期：年月日

依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方就

职业病危害项目进行检测工作，经协商全都，签订本合同。

一、工作内容

1、受甲方托付，乙方担当该企业作业场所职业病危害的检测工作。

2、乙方依据国家有关法规、标准及规范,依据《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、国家平安生产监督管理总局令第23号《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、第27号《作业场所职业危害申报管理方法》、《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》等的要求，对企业作业场所存在的有害因素进行检测，并出具相应的检测报告。

3、乙方在该合同生效后于年月日前为甲方出具检测报告。

二、双方责任

1、甲方

⑴准时向乙方供应检测所需的有关资料，并对其真实性负责。

⑵应向乙方供应检测工作所必要的便利条件。

⑶按合同规定向乙方按时支付检测费用。

⑷妥当保管乙方提交的检测报告，未经乙方同意不得擅自修改，不得供应或转让给第三方使用。

⑸对乙方检测提出的平安隐患要仔细整改，且符合国家及行业有关规定、标准要求。

⑹由于甲方缘由造成的返工或窝工，其费用由甲方担当，乙方可延期交付检测报告，详细交付日期双方另行议定。

2、乙方

⑴依据国家法律、法规及行业标准，对企业作业场所存在的.物理和化学有害因素进行检测,通过检测全面查找作业环境中的有毒、有害因素，确定其程度，为平安监管部门对建设项目职业病预防和掌握供应科学的依据，为企业职业病防护和日常管理供应指导。

⑵根据合同规定的进度提交完整的检测报告，并对其质量负责。

三、价款及支付方式

经双方协商，检测费用为：元整。该费用在签定此合同之日起3日内甲方一次性支付清。

四、违约金或损失赔偿的计算方法

甲方未按合同规定准时支付乙方评价费用，每超过一日，支付乙方全部费用0.1%的违约金。

五、争议的解决方法

本合同在执行过程中，若消失争议，双方应当友好协商解决。

六、其他

本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力;本合同自双方代表签字(章)后生效。未尽事宜，双方友好协商解决。本合同有效期壹年。

甲方：

地址：

法定代表人：

托付代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

税号：

邮政编码：

时间：年月日

乙方：

地址：

法定代表人：

托付代理人：

电话：

传真：

开户银行:

账号：

税号：

邮政编码：

时间：年月日

托付检测合同篇11

(合同编号：)

甲方：

乙方：

甲方现有车辆一台，牌照号为，车辆型号为，车型类型为。为检查该车辆在甲方的修理质量是否达到有关规定要求，特托付乙方对该车辆进行车辆不解体检测。本着自愿检测的原则，经双方协商后达成协议如下：

一、检测项目。

见附件表。

二、收费。

1、乙方为甲方供应附件所定的单项检测服务项目，或者甲方托付乙方进行的单独的检测项目，均根据安徽省物价局、交通厅联合下发的皖价经费字(20xx)028号文件所核定的收费价格进行收费。

2、根据附件所定项目的收费，总额为附件所列项目单价的累加。考虑到甲方的经济负担，乙方在总价上可给甲方肯定的折扣优待。

三、乙方服务的承诺。

1、乙方严格依照国家有关标准对双方商定的项目进行检测，出具检测数据并对甲方的车辆检测数据保密。

2、乙方依据车辆检测数据，向甲方提出车辆修理、调修等方面的技术指导。若甲方要求，乙方还可根据GB-18565、GB/T18334等标准对甲方所修理的车辆进行修理质量评价。

3、除检测需要外，乙方不得擅自动用甲方检测车辆。并在车辆上线检测完成后，马上将车辆完整交还给甲方。

4、检测过程中，如因乙方缘由造成车辆损坏，由乙方修复后，经甲方验收合格后交还甲方。

四、双方未尽事宜，由双方协商解决。

五、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。本合同经双方签字后生效。

甲方：(签名或盖章)

乙方：(盖章)

合同签订日期：年月日汽车检测托付合同【2】

甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经友好协商，本着自愿与需要的原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同烙守。合同项目内容：

为便于乙方对所属汽车修理工作进行规范管理，进一步降低修理费用，加强汽车保养，甲、乙双方经过公平协商，同意甲方担当乙方所属汽车的修理工作。修车前须由乙方负责人开据修车通知单，甲方竣工后要在修理项目明细上注明修理工时费、零配件价格等科目，并向司机做具体介绍，由该车司机确认签字，经乙方负责人审核后，作为双方结算时的主要凭证。

二、付费方式：

1、乙方每季度结算一次本期(不少于伍仟元)发生的'修理费用。(如款额较大，可适当提前进行结算)

2、乙方经审核确认修理费用后由甲方开据发票，乙方依据发票在15日内付款。

三、甲乙双方责任与义务：

1、甲方的责任与义务：

(1)甲方不得使用假冒伪劣配件修理汽车，因甲方供应的配件缘由造成修理质量问题的，甲方担当赔偿责任。

(2)甲方自接收待修汽车至完工交付乙方前，除因修理或检验外，不得动用在修汽车。甲方违反上述商定的，照价赔偿油料等直接损失，造成汽车损坏或报废的，负责修理并赔偿损失。

(3)甲方自接收待修汽车后，应用最短时间完工，不得因故拖延。

(4)甲方应依据乙方修理通知单上所列项目进行修理，无乙方开据的修理通知单的车辆，甲方不得进行修理。甲方修理了无乙方通知单的车辆或通知单未注明的修理项目的，乙方将拒绝付该修理款。(如遇特别状况，未开具修理通