主题公园装饰改造协议

主题公园装饰改造协议合同目录第一章总则1.1本协议的定义及解释1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章主题公园概述2.1主题公园的基本信息2.2主题公园的现状评估2.3主题公园的经营目标和发展规划第三章装饰改造内容3.1改造项目的范围和内容3.2改造项目的预算和资金筹措3.3改造项目的进度安排和验收标准第四章设计和技术规范4.1设计原则和要求4.2技术规范和标准4.3设计文件的提交和审查第五章施工管理5.1施工单位的选择和资质要求5.2施工许可证的申请和审批5.3施工过程中的质量、安全和管理第六章质量保证和维护6.1改造项目的质量标准6.2质量保证措施和检测方法6.3项目交付后的维护和保修第七章合同价格和支付方式7.1合同价格的确定和调整7.2支付方式和进度7.3价款支付的凭证和记录第八章合同的履行和违约责任8.1协议的履行条件和要求8.2违约行为的认定和责任承担8.3违约赔偿的计算和支付第九章争议解决9.1争议解决的方式和程序9.2仲裁或诉讼的地点和法院9.3仲裁裁决或判决的承认和执行第十章合同的解除和终止10.1合同解除的条件和程序10.2合同终止后的权利和义务处理10.3合同解除或终止的法律后果第十一章合同的转让和继承11.1合同转让的条件和程序11.2合同继承的适用条件和范围11.3转让和继承的费用和责任第十二章保密条款12.1保密信息的定义和范围12.2保密义务和期限12.3违反保密条款的责任和后果第十三章法律适用和争议解决13.1协议适用的法律13.2争议解决的方式和程序13.3仲裁或诉讼的地点和法院第十四章其他条款14.1合同的修改和补充14.2合同的生效日期和有效期14.3合同解除或终止后的权利和义务处理14.4合同的完整性和单一副本声明合同编号：_________第一章总则第一条款定义及解释第二条款协议各方的权利和义务第三条款协议的生效、变更和解除第二章主题公园概述第一条款主题公园的基本信息第二条款主题公园的现状评估第三条款主题公园的经营目标和发展规划第三章装饰改造内容第一条款改造项目的范围和内容第二条款改造项目的预算和资金筹措第三条款改造项目的进度安排和验收标准第四章设计和技术规范第一条款设计原则和要求第二条款技术规范和标准第三条款设计文件的提交和审查第五章施工管理第一条款施工单位的选择和资质要求第二条款施工许可证的申请和审批第三条款施工过程中的质量、安全和管理第六章质量保证和维护第一条款改造项目的质量标准第二条款质量保证措施和检测方法第三条款项目交付后的维护和保修第七章合同价格和支付方式第一条款合同价格的确定和调整第二条款支付方式和进度第三条款价款支付的凭证和记录第八章合同的履行和违约责任第一条款协议的履行条件和要求第二条款违约行为的认定和责任承担第三条款违约赔偿的计算和支付第九章争议解决第一条款争议解决的方式和程序第二条款仲裁或诉讼的地点和法院第三条款仲裁裁决或判决的承认和执行第十章合同的解除和终止第一条款合同解除的条件和程序第二条款合同终止后的权利和义务处理第三条款合同解除或终止的法律后果第十一章合同的转让和继承第一条款合同转让的条件和程序第二条款合同继承的适用条件和范围第三条款转让和继承的费用和责任第十二章保密条款第一条款保密信息的定义和范围第二条款保密义务和期限第三条款违反保密条款的责任和后果第十三章法律适用和争议解决第一条款协议适用的法律第二条款争议解决的方式和程序第三条款仲裁或诉讼的地点和法院第十四章其他条款第一条款合同的修改和补充第二条款合同的生效日期和有效期第三条款合同解除或终止后的权利和义务处理第四条款合同的完整性和单一副本声明甲方签字：_______________________日期：_________________________乙方签字：_______________________日期：_________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方额外责任条款第一条款甲方额外责任甲方应确保主题公园的装饰改造项目符合相关法律法规的要求，包括但不限于消防安全、环境保护、文物保护等方面。若因甲方未履行该项义务导致乙方或第三方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。说明：本条款旨在明确甲方在项目实施过程中应承担的额外责任，确保项目合法合规，避免因甲方原因给乙方或第三方带来损失。2.甲方提前终止权条款第二条款甲方提前终止权甲方有权在合同履行过程中，因特殊情况（如市场环境变化、政策调整等）提前终止合同。若甲方行使提前终止权，应提前三个月通知乙方，并支付乙方因合同提前终止而产生的合理费用。说明：本条款赋予甲方在特定情况下的提前终止权，以应对不可预见的市场环境和政策变化，同时确保乙方在合同提前终止时的合法权益。3.甲方指定的乙方负责人条款第三条款甲方指定的乙方负责人甲方有权指定乙方的项目负责人，并要求乙方按照甲方的要求进行项目管理。乙方应确保项目负责人具备相应的管理能力和经验，并积极配合甲方的管理工作。说明：本条款旨在明确甲方对乙方项目管理的要求，确保项目顺利进行，提高项目管理效率。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方额外责任条款第一条款乙方额外责任乙方应确保装饰改造项目的施工质量和安全，对施工过程中的质量问题和不安全因素负责。若因乙方原因导致甲方或第三方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。说明：本条款旨在明确乙方在项目实施过程中应承担的额外责任，确保项目质量和安全，避免给甲方或第三方带来损失。2.乙方提前终止权条款第二条款乙方提前终止权乙方有权在合同履行过程中，因特殊情况（如市场环境变化、政策调整等）提前终止合同。若乙方行使提前终止权，应提前三个月通知甲方，并支付甲方因合同提前终止而产生的合理费用。说明：本条款赋予乙方在特定情况下的提前终止权，以应对不可预见的市场环境和政策变化，同时确保甲方在合同提前终止时的合法权益。3.乙方指定的项目团队条款第三条款乙方指定的项目团队乙方有权指定项目团队，并要求团队成员按照乙方的要求进行项目施工。甲方应确保项目团队具备相应的施工能力和经验，并积极配合乙方的施工管理工作。说明：本条款旨在明确乙方对项目团队的管理要求，确保项目顺利进行，提高施工管理效率。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责条款第一条款第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方、乙方之间的沟通与协作，确保项目顺利进行。第三方中介应具备专业能力和经验，并按照甲乙双方的要求履行职责。说明：本条款旨在明确第三方中介在项目中的职责，确保项目协调和管理的高效进行。2.第三方中介费用条款第二条款第三方中介费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的费用标准和支付方式。说明：本条款旨在明确甲方和乙方对第三方中介费用的分担方式，确保合同的公平性和合理性。3.第三方中介的解除和更换条款第三条款第三方中介的解除和更换甲方和乙方均有权在合同履行过程中解除或更换第三方中介。若双方同意解除或更换第三方中介，应提前一个月通知对方，并共同协商新的中介机构。说明：本条款旨在明确甲方和乙方在合同履行过程中对第三方中介的解除和更换权利，以确保项目管理和协调的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.主题公园装饰改造项目设计方案2.施工图纸和技术规范3.改造项目预算明细表4.施工单位资质证明文件5.施工许可证复印件6.质量保证书和保修条款7.合同履行过程中产生的所有往来函件和沟通记录二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付合同款项，视为违约。2.乙方未按照设计方案和施工图纸施工，视为违约。3.乙方施工过程中出现质量问题，未在规定时间内整改到位，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工场地和必要施工条件，视为违约。5.第三方中介未按照约定履行协调和管理职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.主题公园：指专门为游客提供娱乐、休闲、教育等服务的公园。2.装饰改造：指对主题公园进行装修、装饰、更新和改善等活动。3.设计方案：指对主题公园装饰改造项目的整体设计规划和详细施工图纸。4.施工图纸：指具体表明施工过程中各项细节的图样和指示。5.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定合理的施工计划，并严格按照计划执行。如有延误，及时协商调整。2.设计变更：设计变更时，需重新签订补充协议，明确变更内容和影响。3.合同款项支付争议：明确合同款项的支付条件和时间，如有争议，双方协商解决。4.质量问题：加强质量监管，发现问题及时整改，确保项目质量符合标准。5.法律纠纷：如发生法律纠纷，可通过仲裁或