健身房设施装修建委合同

健身房设施装修建委合同合同目录第一章：合同主体及定义第一条款：合同主体第二条款：术语定义第二章：健身房设施装修项目概述第一条款：项目名称第二条款：项目地点第三条款：项目规模第四条款：项目预算第三章：装修设计第一条款：设计要求第二条款：设计方案提交第三条款：设计方案审批第四章：装修施工第一条款：施工单位选择第二条款：施工方案提交第三条款：施工进度安排第四条款：施工质量控制第五章：工程验收第一条款：验收标准第二条款：验收程序第三条款：验收结果处理第六章：合同价款及支付第一条款：合同总价第二条款：支付方式第三条款：支付时间第七章：合同履行期限第一条款：装修施工期限第二条款：验收交付期限第八章：违约责任第一条款：违约行为第二条款：违约责任第九章：争议解决第一条款：争议解决方式第二条款：争议解决机构第十章：合同的变更和解除第一条款：变更条件第二条款：解除条件第十一章：合同的终止和失效第一条款：合同终止条件第二条款：合同失效条件第十二章：保密条款第一条款：保密内容第二条款：保密期限第十三章：合同的适用法律和管辖第一条款：适用法律第二条款：管辖法院第十四章：其他条款第一条款：合同的生效条件第二条款：合同的附件合同编号_________第一章：合同主体及定义第一条款：合同主体1.1甲方名称：________________1.2乙方名称：________________1.3丙方名称：________________第二条款：术语定义2.1健身房：指供甲方会员进行健身活动的场所。2.2装修：指对健身房现有设施和空间进行改造、翻新或升级。2.3装修设计：指为健身房装修项目提供的整体设计方案，包括平面布局、效果图、施工图等。2.4装修施工：指按照设计方案对健身房进行实际施工的过程。2.5工程验收：指对装修施工完成后的健身房进行质量检查，以确保达到约定的质量标准。第二章：健身房设施装修项目概述第一条款：项目名称1.1项目名称为：“________________健身房设施装修项目”。第二条款：项目地点2.1项目地点为：________________。第三条款：项目规模3.1项目规模包括：________________。第四条款：项目预算4.1项目总预算为：________________。第三章：装修设计第一条款：设计要求1.1设计要求包括：________________。第二条款：设计方案提交2.1乙方应在本合同签订后__个工作日内提交初步设计方案。第三条款：设计方案审批3.1甲方应在收到乙方提交的设计方案后__个工作日内审批。第四章：装修施工第一条款：施工单位选择1.1乙方应为甲方提供至少__家具有资质的施工单位供甲方选择。第二条款：施工方案提交2.1乙方应在本合同签订后__个工作日内提交施工方案。第三条款：施工进度安排3.1乙方应确保装修施工按照双方约定的进度进行。第四条款：施工质量控制4.1乙方应负责对施工过程进行质量控制，确保工程质量符合设计要求和国家标准。第五章：工程验收第一条款：验收标准1.1工程验收标准为：________________。第二条款：验收程序2.1工程完成后，乙方应组织甲方进行工程验收。第三条款：验收结果处理3.1若验收不合格，乙方应负责在规定时间内进行整改，直至达到验收标准。第六章：合同价款及支付第一条款：合同总价1.1合同总价为：________________元人民币。第二条款：支付方式2.1甲方支付价款的方式为：________________。第三条款：支付时间第七章：合同履行期限第一条款：装修施工期限1.1装修施工期限为：________________。第二条款：验收交付期限2.1装修施工完成后，乙方应保证健身房在验收合格后__个工作日内交付给甲方使用。第八章：违约责任第一条款：违约行为8.1任何一方违反合同的约定，均视为违约。第二条款：违约责任8.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。第九章：争议解决第一条款：争议解决方式9.1双方发生争议，应通过友好协商解决。第二条款：争议解决机构9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：合同的变更和解除第一条款：变更条件10.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。第二条款：解除条件10.2合同的解除需经双方协商一致，并以书面形式作出。第十一章：合同的终止和失效第一条款：合同终止条件11.1.1双方履行完毕合同约定的全部义务；11.1.2双方协商一致提前终止合同；11.1.3依法应当终止的其他情形。第二条款：合同失效条件11.2.1合同期限届满；11.2.2双方未履行完毕合同约定的全部义务，且未能协商一致延长合同期限；11.2.3依法应当失效的其他情形。第十二章：保密条款第一条款：保密内容12.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密。第二条款：保密期限12.2保密期限为：自合同签订之日起至合同终止或失效之日起__年。第十三章：合同的适用法律和管辖第一条款：适用法律13.1本合同受中华人民共和国法律管辖。第二条款：管辖法院13.2任何争议的解决均适用中华人民共和国合同签订地人民法院的管辖。第十四章：其他条款第一条款：合同的生效条件14.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款：合同的附件14.2本合同的附件包括但不限于：14.2.1健身房设施装修设计方案；14.2.2健身房设施装修施工方案；14.2.3合同价款支付时间表；14.2.4双方提供的其他文件和资料。甲方签字：________________日期：____年__月__日乙方签字：________________日期：____年__月__日丙方签字：________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定健身房设施装修所需材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量符合设计要求和国家标准。若乙方未按照甲方要求采购材料，乙方应承担由此造成的所有责任和损失。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供施工进度报告和相关资料。甲方有权要求乙方对施工中存在的问题进行整改，以确保工程质量符合设计要求和国家标准。3.甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同约定的工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案和进度，并报甲方审批。甲方变更导致的额外费用和延误，由甲方承担。4.甲方验收权甲方有权对健身房设施装修项目进行验收。乙方应按照甲方的验收标准进行自检，并在验收前将自检报告提交给甲方。甲方有权组织专业人员进行验收，验收合格后，健身房方可交付使用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证乙方应对健身房设施装修项目的质量承担责任。乙方应按照设计要求和国家标准进行施工，并保证工程质量符合约定的标准。若工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担由此造成的所有责任和损失。2.乙方进度保证乙方应按照合同约定的施工进度完成工程。若乙方未按进度完成工程，乙方应承担延迟交付的违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。3.乙方材料采购乙方应按照甲方的要求采购装修材料，并保证材料的质量符合设计要求和国家标准。若乙方未按照甲方要求采购材料，乙方应承担由此造成的所有责任和损失。4.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中知悉的甲方商业秘密和机密信息予以保密。乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金，违约金为泄露信息造成的甲方损失的__倍。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行调解、协调和监督职责，确保健身房设施装修项目的顺利进行。第三方中介不应干涉甲乙双方的正常合同履行，不得偏袒任何一方。2.第三方中介费用第三方中介的费用应由甲乙双方协商确定。若甲乙双方未能就第三方中介费用达成一致，双方均有权提出异议，并按照合同约定解决争议。3.第三方中介的解除权甲乙任何一方均有权书面通知另一方及第三方中介解除中介服务。解除第三方中介服务后，中介费用按照双方约定或法院判决处理。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密和机密信息予以保密。第三方中介违反保密义务的，应向甲乙双方支付违约金，违约金为泄露信息造成的甲乙双方损失的__倍。附件及其他补充说明一、附件列表：1.健身房设施装修设计方案2.健身房设施装修施工方案3.合同价款支付时间表4.双方提供的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，未按期支付价款或未支付价款。2.乙方违反合同约定，未按期完成施工或未达到约定的质量标准。3.乙方未按照甲方要求采购材料，导致质量问题或额外费用。4.甲方未按照约定时间支付价款，导致施工进度延迟。5.双方未履行完毕合同约定的全部义务，且未能协商一致延长合同期限。三、法律名词及解释：1.健身房设施装修设计方案：指为健身房装修项目提供的整体设计方案，包括平面布局、效果图、施工图等。2.健身房设施装修施工方案：指为健身房装修项目提供的施工方案，包括施工方法、施工进度、施工材料等。3.合同价款支付时间表：指双方约定的支付合同价款的时间表，包括支付时间、支付金额等。4.商业秘密和机密信息：指在合同履行过程中甲乙双方相互知悉的，不为公众所知悉，能为甲乙双方带来经济利益、竞争优势的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延迟：甲方可以与乙方协商，要求乙方加快施工进度，或按照违约条款要求乙方支付违约金。2.质量问题：甲方可以要求乙方对存在质量问题的部分进行整改或修复，必要时可以聘请专业机构进行检测。3.材料采购不符合要求：甲方可以要求乙方更换材料，