建筑行业泥水工种分包协议范本

建筑行业泥水工种分包协议范本本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的施工地点1.3分包工程的工期2.分包商的义务与责任2.1分包商应遵守的法律法规2.2分包商应具备的资质与条件2.3分包商应承担的工程质量责任2.4分包商应遵守的安全文明施工规定3.总包方的义务与责任3.1总包方应提供的条件与支持3.2总包方对分包工程的监督与管理3.3总包方应对分包商的支付与结算3.4总包方应对分包商的协调与沟通4.合同价格与支付4.1合同价格的确定与确认4.2合同价格的支付方式与时间4.3合同价格的调整与变更4.4合同价格的违约责任与赔偿5.工程质量与验收5.1工程质量的标准与要求5.2工程验收的程序与方法5.3工程验收的结果与处理5.4工程质量的保修与维护6.安全文明施工6.1安全文明施工的要求与规定6.2安全事故的处理与责任6.3环境保护与绿化要求6.4现场管理与文明施工的监督7.合同的变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与责任7.3合同变更与解除的书面协议8.违约责任与赔偿8.1违约行为的认定与处理8.2违约责任的赔偿方式与标准8.3因不可抗力导致的违约责任9.争议解决与法律适用9.1争议解决的途径与方式9.2争议解决的地点与法院9.3适用法律法规的规定10.保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密信息的保护与保密义务10.3保密信息的泄露与责任11.合同的生效、终止与解除11.1合同的签订与生效11.2合同的终止条件与程序11.3合同解除后的善后处理12.合同的附件与补充协议12.1附件的名称与内容12.2补充协议的签订与生效13.其他约定事项13.1双方约定的其他权利义务13.2双方约定的其他费用与补偿14.双方签字盖章14.1分包商的代表签字14.2总包方的代表签字14.3签字盖章的有效期与份数第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容分包商同意按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成泥水工程的分包工作，包括但不限于墙体砌筑、混凝土浇筑、防水工程、地面找平等。1.2分包工程的施工地点分包工程的施工地点位于____________________（具体地址），分包商应严格按照总包方提供的施工场地进行施工。1.3分包工程的工期分包工程的开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。分包商应保证工程按期完成，如因分包商原因导致工程延期，分包商应承担相应的违约责任。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商应遵守的法律法规分包商在施工过程中应严格遵守国家相关法律法规，包括但不限于建筑法、安全生产法、合同法等，并保证工程质量符合国家标准。2.2分包商应具备的资质与条件分包商应具备有效的建筑施工资质，并提供相关资质证明文件。分包商应具备相应的技术力量、施工设备和施工人员，以保证工程的顺利进行。2.3分包商应承担的工程质量责任分包商应对分包工程的施工质量全面负责，确保工程质量符合设计和规范要求。如发生质量问题，分包商应承担修复及赔偿责任。2.4分包商应遵守的安全文明施工规定分包商应遵守施工现场的安全文明施工规定，严格按照施工方案进行施工，确保施工过程中的安全。如因分包商原因导致安全事故的发生，分包商应承担全部责任。第三条：总包方的义务与责任3.1总包方应提供的条件与支持总包方应提供施工图纸、施工方案、技术要求和相关手续，确保分包商能够正常进行施工。总包方应协调分包商与施工现场的其他单位及部门的工作关系，确保施工顺利进行。3.2总包方对分包工程的监督与管理总包方应对分包商的施工过程进行监督与管理，确保分包商按照约定的标准进行施工。总包方有权对分包商的施工质量、进度和安全文明施工等方面进行考核。3.3总包方应对分包商的支付与结算总包方按照合同约定的付款节点和付款比例，向分包商支付工程款。分包商完成施工后，总包方应按照约定的标准进行工程验收，并支付剩余的工程款。3.4总包方应对分包商的协调与沟通总包方应负责协调分包商与施工现场的其他单位及部门之间的沟通，解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。第四条：合同价格与支付4.1合同价格的确定与确认合同价格根据分包工程的范围、工程量、材料价格、人工费用等因素确定，具体金额在合同中约定。4.2合同价格的支付方式与时间合同价格的支付方式为银行转账，支付时间为分包商完成施工后，经总包方验收合格后的一定工作日内。4.3合同价格的调整与变更合同价格如因工程量增减、材料价格变动等原因需要调整的，双方可协商签订补充协议进行变更。4.4合同价格的违约责任与赔偿如分包商未按约定标准完成工程，或总包方未按约定时间支付工程款，双方应按照约定承担相应的违约责任。第五条：工程质量与验收5.1工程质量的标准与要求分包商应按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业标准。5.2工程验收的程序与方法工程验收按照总包方提供的验收标准和方法进行，验收不合格的工程，分包商应按照总包方的要求进行整改。5.3工程验收的结果与处理工程验收合格的，总包方应在验收合格后的一定工作日内支付剩余的工程款。验收不合格的，分包商应按照总包方的要求进行整改，并承担整改费用。5.4工程质量的保修与维护分包商应对分包工程的质量和使用安全负责，并承担保修期内出现的质量问题的修复和维护责任。第六条：安全文明施工6.1安全文明施工的要求与规定分包商应遵守国家和行业的安全生产法律法规，严格按照安全文明施工的相关规定进行施工。6.2安全事故的处理与第八条：合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序任何一方如需要变更合同的内容，应以书面形式提出，经双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2合同解除的条件与责任在合同履行过程中，如因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后，分包商应按照总包方的要求做好工程交接，并承担相应的违约责任。8.3合同变更与解除的书面协议合同变更或解除均应以书面形式进行，并由双方代表签字盖章。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。第九条：违约责任与赔偿9.1违约行为的认定与处理分包商如未按约定标准完成工程，或总包方如未按约定时间支付工程款，均视为违约。违约方应承担违约责任，并向守约方支付违约金。9.2违约责任的赔偿方式与标准违约方应按照合同约定或实际损失向守约方支付赔偿金。赔偿金的具体数额由双方协商确定。9.3因不可抗力导致的违约责任因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力事件发生后，双方应立即协商采取措施减少损失。第十条：争议解决与法律适用10.1争议解决的途径与方式合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决的地点与法院争议解决的地点为合同签订地，双方同意接受该地点的人民法院管辖。10.3适用法律法规的规定本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。第十一条：保密条款11.1保密信息的定义与范围保密信息指合同履行过程中双方交换的与工程相关的技术资料、商业秘密、合同文件等。11.2保密信息的保护与保密义务双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3保密信息的泄露与责任如一方泄露了保密信息，泄露方应承担泄露造成的损失赔偿责任。第十二条：合同的生效、终止与解除12.1合同的签订与生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格且工程款支付完毕后终止。12.2合同的终止条件与程序合同终止的条件与程序按照合同约定的相关条款执行。12.3合同解除后的善后处理合同解除后，分包商应按照总包方的要求做好工程交接，并承担相应的违约责任。第十三条：合同的附件与补充协议13.1附件的名称与内容附件包括合同图纸、工程量清单、材料设备明细表等。13.2补充协议的签订与生效补充协议应由双方以书面形式签订，经双方代表签字盖章后生效。第十四条：双方签字盖章14.1分包商的代表签字分包商授权代表签字，并加盖分包商公章。14.2总包方的代表签字总包方授权代表签字，并加盖总包方公章。14.3签字盖章的有效期与份数双方签字盖章后，合同原件一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。签字盖章后的合同不得涂改。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细描述了工程的具体设计要求、施工图纸、施工工艺等，是分包商进行施工的依据。附件2：工程量清单列出了分包工程所需完成的工程量，包括各种材料、构件的用量和规格，是计算工程总价款的基础。附件3：材料设备明细表详细列出了工程所需的各种材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等，分包商应按照表中的要求进行采购或使用。附件4：施工方案包括了施工的具体步骤、工艺流程、施工方法等，分包商应严格按照方案进行施工。附件5：安全文明施工规定详细描述了施工现场的安全文明施工要求，包括施工现场的布置、安全设施的设置、施工人员的行为规范等。附件6：验收标准和方法明确了工程验收的标准和方法，包括验收的具体内容、验收程序、验收不合格的处理等。附件7：工程质量保修书详细描述了分包商对工程质量的保修范围、保修期限、保修费用等。附件8：支付方式与时间说明详细说明了工程款的支付方式、支付时间、支付比例等。附件9：变更与解除合同的程序和条件明确了合同变更和解除的条件、程序以及相关的书面协议要求。附件10：违约行为及责任认定标准详细描述了各种违约行为的具体认定标准和违约责任的要求。附件11：保密协议明确了双方在合同履行过程中对保密信息的保护义务、保密信息的范围和保密违约责任等。附件12：争议解决方式和法律适用说明详细说明了争议解决的途径、地点、适用的法律法规等。附件13：合同的生效、终止与解除条件及程序明确了合同生效、终止和解除的条件、程序以及善后处理要求。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按约定标准完成工程，或总包方未按约定时间支付工程款。违约责任：违约方应承担违约责任，并向守约方支付违约金。具体数额由双方协商确定。示例说明：如果分包商未能在约定的时间内完成工程，导致工程延期，那么分包商应向总包方支付违约金作为赔偿。2.分包商未遵守安全文明施工规定，导致安全事故的发生。违约责任：分包商应承担安全事故造成的损失赔偿责任。示例说明：如果分包商在施工现场未能遵守安全规定，导致安全事故的发生，那么分包商应承担因此造成的一切损失。3.分包商泄露了总包方的保密信息。违约责任：分包商应承担泄露造成的损失赔偿责任。示例说明：如果