2024年屋顶挂瓦工程承包合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年屋顶挂瓦工程承包合同版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.承包方义务2.1承包方资质2.2工程设计2.3材料供应2.4施工进度2.5质量标准3.业主方义务3.1支付款项3.2现场协调3.3施工许可3.4材料提供3.5工程变更4.工程验收4.1验收标准4.2验收程序4.3验收时间4.4验收不合格的处理5.合同价款及支付5.1合同总价5.2付款方式5.3进度付款5.4竣工付款5.5价款调整6.工期延误6.1延误责任6.2工期顺延6.3延误赔偿7.违约责任7.1承包方违约7.2业主方违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更和解除的程序10.保险责任10.1承包方保险10.2业主方保险10.3保险理赔11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任13.合同的生效、变更和终止13.1生效条件13.2生效时间13.3变更程序13.4终止条件13.5终止后果14.其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3合同解释14.4法律适用14.5争议解决地点第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年屋顶挂瓦工程1.2工程地点：具体位置（详细地址）1.3工程规模：工程总面积，单位为平方米（m²）1.4工程预算：工程总预算，单位为元（元人民币）第二条承包方义务2.1承包方资质：承包方须具备相应的营业执照、资质证书等合法经营证件。2.2工程设计：承包方应根据业主方要求进行工程设计，并提供设计方案。2.3材料供应：承包方负责提供工程所需的所有材料，并确保材料质量符合国家标准。2.4施工进度：承包方应按照合同约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应责任。2.5质量标准：承包方应保证工程质量达到国家规定的标准和业主方的要求。第三条业主方义务3.1支付款项：业主方应按照合同约定的付款时间和比例支付工程款项。3.2现场协调：业主方应负责现场协调，确保施工顺利进行。3.3施工许可：业主方应协助承包方办理相关施工许可手续。3.4材料提供：业主方应按照合同约定提供施工所需的部分材料。3.5工程变更：如业主方需对工程进行变更，应与承包方协商一致，并按照合同约定办理相关手续。第四条工程验收4.1验收标准：工程验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准。4.2验收程序：工程验收分为中间验收和竣工验收，具体程序如下：4.2.1中间验收：工程进度达到约定的中间验收条件时，业主方和承包方共同进行中间验收。4.2.2竣工验收：工程完成后，业主方和承包方共同进行竣工验收。4.3验收时间：中间验收时间定于工程进度达到约定条件后的第（）天，竣工验收时间定于工程完成后的第（）天。4.4验收不合格的处理：如工程验收不合格，承包方应按照业主方的要求进行整改，并重新验收。整改期间，业主方有权暂停支付工程款项。第五条合同价款及支付5.1合同总价：合同总价，单位为元（元人民币）。5.2付款方式：合同价款支付方式如下：5.2.1预付款：合同签订后（）天内，业主方支付合同总价的一定比例作为预付款。5.2.2进度付款：按照工程实际进度，业主方支付相应比例的工程款项。5.2.3竣工付款：工程验收合格后，业主方支付剩余的工程款项。5.3进度付款：进度付款的比例和时间按照双方约定的工程进度表执行。5.4竣工付款：竣工付款在工程验收合格后的（）天内支付。5.5价款调整：合同执行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款。第六条工期延误6.1延误责任：如承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应责任。6.2工期顺延：如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延工期。6.3延误赔偿：如工期延误超过合同约定的期限，承包方应按照合同约定支付延误赔偿。第八条违约责任7.1承包方违约：如承包方未按照合同约定履行义务，视为违约。违约责任如下：7.1.1工期延误：按照合同约定向业主方支付违约金。7.1.2工程质量不合格：按照合同约定承担整改责任和违约金。7.1.3材料供应不符合要求：按照合同约定承担更换材料和违约金的责任。7.2业主方违约：如业主方未按照合同约定履行义务，视为违约。违约责任如下：7.2.1未按时支付款项：按照合同约定向承包方支付违约金。7.2.2未提供施工条件：导致工期延误的，按照合同约定向承包方支付违约金。7.3违约赔偿：违约方应承担因违约导致的损失赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、利润损失等。第九条争议解决8.1协商解决：合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。8.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起仲裁。8.4法律途径：如仲裁不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除9.1变更条件：合同执行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，需签订书面变更协议。9.2解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方可协商解除合同。9.3变更和解除的程序：变更或解除合同，需双方签订书面协议，并经双方盖章生效。第十一条保险责任10.1承包方保险：承包方应为其施工人员购买工伤保险和意外伤害保险。10.2业主方保险：业主方应为其财产购买保险，确保施工过程中不受损失。10.3保险理赔：保险事故发生时，双方应按照保险合同约定及时申请理赔。第十二条保密条款11.1保密内容：双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起（）年。11.3违约保密：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条不可抗力12.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等导致合同无法履行。12.2不可抗力后果：不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。第十四条其他条款13.1合同附件：合同附件包括工程设计图纸、材料清单、施工方案等。13.2补充协议：双方在合同执行过程中如有未尽事宜，可签订补充协议。13.3合同解释：本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。本合同自双方签字盖章之日起生效。13.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.5争议解决地点：本合同争议解决的地点为合同签订地。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸：包括屋顶挂瓦工程的详细设计图、施工图、结构图等，用于指导施工过程。2.材料清单：列出工程所需的所有材料名称、规格、数量、质量要求等详细信息。3.施工方案：详细说明施工的具体步骤、工艺流程、施工方法等。4.施工进度计划：明确工程的施工时间表，包括各阶段的开始和结束时间。5.质量保证书：承诺工程质量达到约定的标准，并明确质量保证措施。6.安全施工措施：详细描述施工过程中的安全措施和应急预案。7.保险单据：提供承包方和业主方所购买的保险单据复印件，以证明保险的有效性。8.付款凭证：记录合同价款的支付情况，包括预付款、进度付款和竣工付款等。9.验收报告：包括中间验收和竣工验收的详细报告，记录工程的质量、进度等情况。10.变更协议：如有合同变更，需附上变更协议的书面文件。11.补充协议：对合同未尽事宜进行补充的协议，需双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如承包方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。违约责任为向业主方支付违约金，具体金额根据合同约定和延误时间确定。示例：承包方未在约定时间内完成施工，导致工期延误一个月，需向业主方支付合同总价1%的违约金。2.工程质量不合格：如承包方施工的工程质量不符合合同约定的标准，视为违约。违约责任为承担整改责任和违约金，具体金额根据合同约定和整改费用确定。示例：承包方施工的工程质量未达到国家标准，需重新整改，并支付整改费用5000元人民币。3.材料供应不符合要求：如承包方提供的材料不符合合同约定的标准，视为违约。违约责任为更换材料和支付违约金，具体金额根据合同约定和更换材料费用确定。示例：承包方提供的材料质量不合格，需更换材料，并支付更换材料费用2000元人民币。4.未按时支付款项：如业主方未按照合同约定的时间和比例支付工程款项，视为违约。违约责任为向承包方支付违约金，具体金额根据合同约定和延迟支付的金额确定。示例：业主方延迟支付工程款项一个月，需向承包方支付延迟支付金额的1%作为违约金。5.未提供施工条件：如业主方未按照合同约定提供施工所需条件，导致工期延误的，视为违约。违约责任为向承包方支付违约金，具体金额根据合同约定和延误时间确定。示例：业主方未按时提供施工场地，导致工期延误一个月，需向承包方支付合同总价1%的违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。在本合同中，违约金的具体金额根据合同约定和实际情况确定。3.保险：指为防范合同执行过程中可能发生的损失，双方购买的保险。在本合同中，双方应购买相应的保险，并按照合同约定履行保险理赔程序。4.工期：指合同约定的工程完成时间。在本合同中，工期延误指承包方未按照合同约定的工期完成施工。5.质量：指工程符合国家法律法规、行业标准和合同约定的程