园林景观植被种植劳务分包协议

园林景观植被种植劳务分包协议本合同目录一览1.合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3植被种植1.4园林景观2.分包内容2.1分包范围2.2分包数量2.3分包质量标准3.分包价格及支付3.1单价及总价3.2支付方式3.3支付时间4.工期及进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误5.质量保证5.1质量责任5.2质量监督5.3质量问题处理6.安全施工6.1安全责任6.2安全措施6.3安全事故处理7.材料供应7.1材料质量7.2材料供应时间7.3材料供应数量8.技术支持与配合8.1技术交底8.2技术指导8.3技术变更9.合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更和解除的程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议方式11.2争议地点11.3诉讼管辖12.合同的生效、终止和解除12.1生效条件12.2终止条件12.3解除条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力14.附件14.1植被种植清单14.2园林景观设计图纸14.3分包工程量清单14.4支付凭证第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方1.2总包方1.3植被种植植被种植是指根据园林景观工程设计要求，进行树木、花草等植物的栽种、养护工作，包括但不限于植树、种草、修剪、施肥、浇水等活动。1.4园林景观园林景观是指利用园林植物、地形地貌、水体、建筑等因素，通过艺术手法和工程技术，创造具有审美、游憩、生态等多功能的空间环境。第二条分包内容2.1分包范围分包方应按照总包方的要求，完成园林景观工程中的植被种植工作，包括但不限于树木、花草的栽种、养护、修剪等活动。2.2分包数量分包方应按照合同约定的数量完成植被种植任务，具体数量以附件中的分包工程量清单为准。2.3分包质量标准分包方应保证植被种植的质量，达到合同约定的质量要求，具体质量标准以附件中的植被种植清单为准。第三条分包价格及支付3.1单价及总价植被种植的单价及总价由双方在合同中约定，并以附件中的分包工程量清单和植被种植清单为准。3.2支付方式总包方支付分包方价款的方式包括但不限于银行转账、支票等方式。3.3支付时间总包方应在分包方完成植被种植工作后及时支付合同价款，具体支付时间由双方在合同中约定。第四条工期及进度4.1工期要求分包方应按照合同约定的时间完成植被种植工作，具体工期要求以附件中的工程进度计划为准。4.2进度计划分包方应制定详细的进度计划，并于每月末向总包方报告工程进度。4.3工期延误如分包方因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。第五条质量保证5.1质量责任分包方应对植被种植的质量负责，确保植被成活率达到合同约定的要求。5.2质量监督总包方有权对分包方的植被种植工作进行监督，确保质量符合合同约定。5.3质量问题处理如分包方植被种植质量不符合合同约定，分包方应按照合同约定承担整改责任。第六条安全施工6.1安全责任分包方应按照相关法律法规和安全规程的要求，确保施工过程中的安全。6.2安全措施分包方应制定详细的安全措施，并配备必要的安全防护设施和人员。6.3安全事故处理如分包方在施工过程中发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照相关法律法规和合同约定处理。第八条技术支持与配合8.1技术交底分包方应在合同签订后十个工作日内，向总包方提交植被种植施工方案，并参加由总包方组织的技术交底会。8.2技术指导分包方应按照总包方提供的技术要求进行植被种植，并接受总包方的技术指导。8.3技术变更如合同执行过程中发生技术变更，分包方应根据总包方的要求及时调整施工方案。第九条合同的变更和解除9.1变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3变更和解除的程序合同变更或解除后，分包方应按照双方约定的程序办理相关手续。第十条违约责任10.1违约行为分包方如违反合同约定，造成总包方损失的，应承担违约责任。10.2违约责任分包方的违约责任包括但不限于赔偿总包方的经济损失、逾期支付违约金等。10.3违约赔偿分包方应按照合同约定承担违约赔偿责任。第十一条争议解决11.1争议方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。11.2争议地点争议解决地点应在合同约定的地点。11.3诉讼管辖如选择仲裁，仲裁机构应为准据仲裁条款或双方协商确定的仲裁机构；如选择诉讼，诉讼管辖地为合同约定的法院。第十二条合同的生效、终止和解除12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2终止条件合同终止条件应在合同中约定。12.3解除条件合同解除条件应在合同中约定。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密予以保密，违反保密义务的，应承担违约责任。13.2知识产权保护分包方应保证其分包的植被种植不侵犯他人的知识产权，如因分包方侵权导致总包方损失的，分包方应承担赔偿责任。13.3不可抗力不可抗力事件影响合同履行时，双方应按实际情况协商解决。第十四条附件14.1植被种植清单附件中应包含分包方需种植的植物种类、数量、规格等详细信息。14.2园林景观设计图纸附件中应包含园林景观设计的详细图纸，包括植被种植的位置、面积等。14.3分包工程量清单附件中应包含分包方需完成的工程量清单，包括植被种植的工程量、工程单价等。14.4支付凭证附件中应包含总包方支付分包方价款的支付凭证，包括银行转账记录、支票复印件等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：植被种植清单详细列出分包方需种植的植物种类、数量、规格等详细信息。包括植物名称、数量、种植位置、种植面积等。附件二：园林景观设计图纸包含园林景观设计的详细图纸，包括植被种植的位置、面积、植物配置等。图纸应清晰明了，标明植被种植的具体位置和面积。附件三：分包工程量清单详细列出分包方需完成的工程量清单，包括植被种植的工程量、工程单价、工程总量等。清单应包含每一项工程的详细信息，如工程名称、工程量、工程单价等。附件四：支付凭证包含总包方支付分包方价款的支付凭证，包括银行转账记录、支票复印件等。支付凭证应清晰显示支付金额、支付时间、支付方式等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照合同约定完成植被种植工作，导致工期延误。2.分包方提供的植被种植质量不符合合同约定，导致植被成活率不足。3.分包方未按照合同约定支付价款，导致合同无法正常履行。违约责任认定标准：1.分包方未按照合同约定完成植被种植工作，应按照合同约定承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿总包方损失等。2.分包方提供的植被种植质量不符合合同约定，应按照合同约定承担整改责任，如重新种植、支付整改费用等。3.分包方未按照合同约定支付价款，应按照合同约定承担逾期支付违约金等责任。示例说明：如分包方未按照合同约定完成植被种植工作，导致工期延误十个工作日，则分包方应支付合同总价款的1%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.合同：指总包方和分包方之间签订的，约定双方权利义务的书面文件。2.分包方：指与总包方签订合同，承担园林景观植被种植劳务分包工作的法人或其他组织。3.总包方：指与分包方签订合同，负责整个园林景观工程建设的法人或其他组织。4.植被种植：指