2024年标准化建设工程施工承包协议范本

2024年标准化建设工程施工承包协议范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程1.4施工合同第二条合同标的及范围2.1工程内容2.2工程量2.3工程质量标准2.4工程保修期第三条合同价格及支付3.1合同总价3.2付款方式3.3进度付款3.4变更付款3.5最终支付第四条施工期限及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期及违约责任第五条施工质量及标准5.1施工质量要求5.2质量控制措施5.3质量验收第六条安全生产及环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保要求第七条变更及解除合同7.1变更条件7.2解除合同条件7.3变更及解除合同的程序第八条违约责任及赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力事件的处理第十四条其他条款14.1合同的保管14.2合同的复制14.3合同的修订14.4合同的解释权14.5合同的适用法律第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3建设工程本合同所指建设工程是指按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量标准进行施工的工程项目。1.4施工合同本合同是指甲乙双方为完成特定的建设工程，明确双方的权利、义务和责任，由甲乙双方自愿签订的具有法律效力的文件。第二条合同标的及范围2.1工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、道路工程等。2.2工程量本合同约定的工程量详见附件一《工程量清单》。2.3工程质量标准本合同约定的工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定，具体质量要求详见附件二《工程质量标准》。2.4工程保修期本合同约定的工程保修期自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限和保修范围详见附件三《工程保修书》。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价是指甲乙双方按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量标准，经双方协商确定的工程总价，详见附件四《合同价格》。3.2付款方式本合同付款方式分为进度付款和最终支付两种，具体付款方式和付款条件详见附件五《付款方式》。3.3进度付款进度付款是指甲乙双方按照本合同约定的工程进度和工程质量，分期分批进行的付款，具体付款比例和付款时间详见附件五《付款方式》。3.4变更付款变更付款是指在合同履行过程中，因工程变更、工程量增减等原因导致的合同价格调整，具体变更付款方式和变更付款计算方法详见附件六《变更付款》。3.5最终支付最终支付是指工程竣工验收合格后，甲乙双方按照本合同约定的付款条件进行的一次付款，具体付款比例和付款时间详见附件五《付款方式》。第四条施工期限及进度4.1施工期限本合同约定的施工期限是指甲乙双方按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量标准，确定的工程完工时间，详见附件七《施工期限》。4.2施工进度计划本合同约定的施工进度计划是指甲乙双方按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量标准，制定的工程进度安排，详见附件八《施工进度计划》。4.3延期及违约责任4.3.1如果乙方未按照本合同约定的施工进度计划完成工程，应承担延期违约责任，具体违约金计算方法和违约责任承担方式详见附件九《延期及违约责任》。4.3.2如果甲方未按照本合同约定的付款方式付款，应承担延期违约责任，具体违约金计算方法和违约责任承担方式详见附件九《延期及违约责任》。第五条施工质量及标准5.1施工质量要求乙方应按照本合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足合同要求，具体质量要求详见附件二《工程质量标准》。5.2质量控制措施乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量，具体质量控制措施详见附件十《质量控制措施》。5.3质量验收工程竣工后，甲乙双方应按照本合同约定的工程质量标准进行验收，具体验收程序和验收标准详见附件十一《质量验收》。第六条安全生产及环保6.1安全生产要求乙方应严格遵守国家、行业和地方关于安全生产的法律、法规和规定，加强施工现场安全管理，确保施工安全，具体安全生产要求详见附件十二《安全生产要求》。6.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照相关法律法规进行处理，具体安全事故处理程序详见附件十三《安全事故处理》。6.3环保要求乙方应遵守国家、行业和地方关于环境保护的法律、法规和规定，加强施工现场环境保护，确保施工过程中对环境的影响降到最低，具体环保要求详见附件十四《环保要求》。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为违约行为包括但不限于：未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定、未按约定支付合同款项等。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿对方因此造成的损失、继续履行合同等。8.3赔偿金额计算赔偿金额的计算按照双方约定的违约金计算方法和实际损失金额确定。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼；（2）提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼。9.2仲裁如双方约定仲裁解决争议，应提交甲方和乙方共同认可的仲裁机构进行仲裁。9.3诉讼如双方未约定仲裁，或者仲裁不成，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.3合同终止条件合同终止条件包括但不限于：工程竣工验收合格、合同约定的付款义务全部履行完毕等。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密条款违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属工程设计、技术创新、技术成果等知识产权归甲方所有。12.2知识产权保护措施乙方应协助甲方保护知识产权，防止他人侵犯。12.3侵权责任如发生知识产权侵权，乙方应与甲方共同维权，承担相应责任。第十三条不可抗力13.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政策变化等。13.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或损失的，双方互不承担责任。13.3不可抗力事件的处理遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并采取措施减少损失。第十四条其他条款14.1合同的保管双方各自保管本合同及其附件，并确保其完整、真实、有效。14.2合同的复制双方均有权复制本合同及其附件，但复印件不得作为法律依据。14.3合同的修订合同的修订应由甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。14.4合同的解释权本合同的解释权归甲乙双方共同所有。14.5合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细列出承包方应完成的工程量，包括工程项目的名称、数量、单位等。附件二：《工程质量标准》详细列出工程质量的要求，包括材料、工艺、验收标准等。附件三：《工程保修书》详细列出保修的范围、期限以及保修责任等。附件四：《合同价格》详细列出合同的价格构成、支付方式等。附件五：《付款方式》详细列出进度付款、最终支付的付款比例、付款时间等。附件六：《变更付款》详细列出合同变更时的付款方式和计算方法。附件七：《施工期限》详细列出施工期限及延期违约责任。附件八：《施工进度计划》详细列出施工进度计划及违约责任。附件九：《延期及违约责任》详细列出延期及违约行为的责任认定和违约金计算方法。附件十：《质量控制措施》详细列出乙方应采取的质量控制措施。附件十一：《质量验收》详细列出工程质量验收的程序和标准。附件十二：《安全生产要求》详细列出安全生产的要求和标准。附件十三：《安全事故处理》详细列出安全事故的处理程序和责任认定。附件十四：《环保要求》详细列出环保的要求和标准。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按约定时间完成工程：乙方未按照合同约定的施工进度计划完成工程。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到合同约定的质量标准。3.未按约定支付合同款项：甲方未按照合同约定的付款方式付款。违约责任认定：1.违约金计算：根据附件九《延期及违约责任》中约定的计算方法计算违约金。2.赔偿损失：根据实际损失金额确定赔偿金额。示例说明：如果乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方有权按照附件九《延期及违约责任》的约定计算违约金，并要求乙方在规定时间内完成工程。如果乙方施工的工程质量未达到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方按照约定进行整改或重新施工，并承担由此产生的费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权：指依法产生的权利，包括专利