2024年建设工程施工合同条件范文

2024年建设工程施工合同条件范文合同编号：__________甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工期要求：自合同签订之日起____日内竣工。二、合同价款1.合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.乙方在接到甲方工程变更通知后，应在____日内提出变更价款，经双方确认后调整合同总价款。三、支付方式（1）合同签订后____日内，支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，支付合同总价款的____%；（3）工程竣工并验收合格后，支付合同总价款的____%；（4）工程保修期满后，支付合同总价款的____%。四、工程进度及质量要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及工程量清单进行施工。2.乙方应按合同约定的工期完成工程，如遇不可抗力因素，双方协商解决。3.乙方应保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求。五、材料设备供应1.乙方负责采购的工程材料、设备，必须符合国家及行业相关标准。2.甲方有权对乙方采购的材料、设备进行验收，如不符合要求，乙方应在甲方规定时间内更换。六、工程变更1.甲方有权根据工程需要，对工程进行变更，乙方应按甲方要求进行变更。2.工程变更导致的合同价款调整，按照本合同第二条第2款执行。七、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在____日内组织验收。2.验收合格后，双方签订工程验收报告。八、保修1.乙方对工程实行保修，保修期为____年，自工程验收合格之日起计算。2.在保修期内，乙方应免费对工程进行维修、返工。九、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款的，应按逾期付款金额的____%向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程的，应按逾期天数向甲方支付违约金，每日违约金为合同总价款的____%。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同双方务必确保合同内容符合相关法律法规，避免产生无效条款。2.权利和义务条款应当明确具体，避免含糊其辞导致纠纷。3.工程范围和工程变更的约定要详尽，防止出现漏项或额外增加费用。4.支付条款应明确具体支付时间点和比例，保障双方利益。5.争议解决机制要提前约定，以便纠纷发生时能够及时解决。解决办法：1.聘请专业法律顾问对合同进行审查，确保合法性。2.在合同中详细列明双方的权利和义务，明确责任。3.对工程量清单和变更流程进行严格管理，做好记录和签证。4.建立履约监管机制，确保合同条款得到执行。5.发生争议时，通过协商解决，协商不成再依法采取诉讼或仲裁。法律名词解释：合同编号：指合同的唯一标识码，用于区分和管理不同的合同。发包人：指将工程项目委托给承包人建设的单位或个人。承包人：指接受发包人委托，负责实施工程建设的单位或个人。不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害等。违约金：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时，向对方支付的钱款作为赔偿。争议解决：指双方在合同执行过程中发生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。场合1：如果工程地点在风景区或生态保护区补充条款：鉴于本工程位于特殊生态环境区域，乙方在施工过程中应严格遵守环保法规，采取有效措施保护周边环境，不得造成污染。若因施工导致环境污染，乙方应承担全部责任并立即采取整改措施。场合2：如果工程涉及保密要求补充条款：本工程涉及甲方商业秘密，乙方及其工作人员应对工程相关的一切信息保密，未经甲方书面同意，不得对外披露。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。场合3：工程需要在夜间进行施工补充条款：由于工程特殊需求，乙方需要在夜间进行施工。乙方应确保夜间施工符合相关噪音排放标准，并采取必要措施减少对周围居民的影响。1.工程施工图纸2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.材料设备清单及标准5.竣工资料提交清单6.保修条款具