安全专项施工分包协议2024版细则

安全专项施工分包协议2024版细则本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程范围1.2分包工程量1.3分包工程时间表2.安全责任2.1分包商安全责任2.2总包商安全责任2.3安全监管机构3.安全施工要求3.1施工人员安全培训3.2施工现场安全管理3.3施工设备及材料安全管理3.4应急预案及演练4.安全费用4.1安全防护费用4.2安全检测费用4.3安全奖励费用5.安全检查与验收5.1定期安全检查5.2特殊环节验收5.3安全问题整改6.安全生产信息交流6.1信息交流平台6.2安全生产信息内容6.3信息交流时间要求7.违约责任7.1分包商违约行为7.2总包商违约行为7.3违约责任处理8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3法律适用9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更程序9.3合同终止条件10.其他约定10.1保密条款10.2知识产权保护10.3法律法规变化应对11.合同的附件11.1附件一：分包工程详细清单11.2附件二：安全防护措施方案11.3附件三：应急预案12.分包商的承诺12.1遵守法律法规12.2严格按照安全施工要求施工12.3及时报告安全事故13.总包商的承诺13.1保障分包商合法权益13.2提供必要的安全防护设施13.3负责施工现场的整体安全管理14.双方签字盖章14.1分包商签字盖章14.2总包商签字盖章14.3监管机构签字盖章第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程范围分包商同意根据总包商的安排，完成合同附件一中所列明的分包工程。分包工程包括但不限于：（1）施工图纸和设计文件中规定的所有分包范围内的土建、安装、装修等工程；（2）分包工程所需的设计、采购、施工、竣工、验收等全部工作；（3）提供所需的施工设备和人员，并负责其管理和使用；（4）按照总包商的要求，完成与分包工程相关的其他工作。1.2分包工程量分包工程的工程量应按照合同附件一中的工程量清单和工程图纸确定。分包商应按照约定完成工程量的全部工作，并保证工程质量符合相关法律法规和标准要求。1.3分包工程时间表分包商应按照总包商提供的工程时间表完成分包工程。分包商应确保工程进度与总包商的工程进度计划相协调，并提前通知总包商可能影响工程进度的因素。第二条：安全责任2.1分包商安全责任分包商应对其员工的安全生产负责，并确保分包工程的安全生产。分包商应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行安全施工要求，确保施工过程中的安全生产。分包商应负责分包工程范围内的安全防护设施的设置和维护，并承担由于分包商原因导致的安全事故的责任。分包商应按照合同约定的安全防护措施方案，采取有效措施保障施工现场的安全。2.2总包商安全责任总包商应对整个施工现场的安全生产负责，并确保分包工程的安全生产。总包商应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，严格执行安全施工要求，确保施工过程中的安全生产。总包商应负责提供必要的安全防护设施，并负责施工现场的整体安全管理。总包商应定期对分包商的安全施工进行检查，对发现的安全问题有权要求分包商立即整改。2.3安全监管机构分包商和总包商应共同遵守安全生产监管机构的规定，接受其监督和管理。分包商和总包商应积极配合安全生产监管机构的检查，及时整改安全隐患。第三条：安全施工要求3.1施工人员安全培训分包商应对其员工进行安全培训，确保施工人员了解并掌握施工现场的安全知识和操作技能。分包商应定期组织安全培训，并保存相关培训记录。3.2施工现场安全管理分包商应建立健全施工现场的安全管理制度，明确安全生产责任，加强安全巡查，确保施工现场的安全。分包商应制定并执行施工现场的安全操作规程，预防安全事故的发生。3.3施工设备及材料安全管理分包商应确保施工设备和材料的安全，合理使用和存放，防止事故的发生。分包商应定期对施工设备进行检查和维护，保证其正常运行。分包商应按照合同约定的要求，负责施工过程中的材料管理。3.4应急预案及演练分包商应制定应急预案，并定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。分包商应根据工程特点和施工现场情况，制定相应的应急预案，并报送总包商备案。第四条：安全费用4.1安全防护费用分包商应承担分包工程范围内的安全防护费用。安全防护费用包括但不限于：施工现场的安全防护设施的设置和维护费用、安全标志的制作和安装费用、安全培训的费用等。4.2安全检测费用分包商应承担分包工程的安全检测费用。安全检测费用包括但不限于：施工现场的安全检测设备的购置和维护费用、安全检测人员的费用等。4.3安全奖励费用总包商可以根据分包商的安全施工表现，给予安全奖励。安全奖励费用根据分包商的安全施工记录和实际施工情况确定。第五条：安全检查与验收5.1定期安全检查分包商应定期进行安全检查，确保施工现场的安全生产。分包商应接受总包商和安全生产监管机构的安全检查，对发现的安全问题及时整改。5.2特殊环节验收分包商应按照合同约定的特殊环节验收要求，组织相关人员进行验收。特殊环节验收包括但不限于：施工过程中的重要节点验收、工程竣工验收等。5.3安全问题整改分包商对安全检查中发现的安全问题应立即进行整改，并承担因此产生的费用。分包商应按照总包商的要求，对整改结果进行验收。第六条：安全生产信息交流6.1信息交流平台分包商和总包商应建立信息第八条：违约责任8.1分包商违约行为分包商违反合同约定，导致分包工程无法按照约定完成或者工程质量不符合约定的，应承担违约责任。分包商应按照合同约定承担逾期交付的违约金、工程质量不符合约定的修理费用等违约责任。8.2总包商违约行为总包商违反合同约定，导致分包工程无法按照约定完成或者工程质量不符合约定的，应承担违约责任。总包商应按照合同约定承担逾期交付的违约金、工程质量不符合约定的修理费用等违约责任。8.3违约责任处理分包商和总包商应按照合同约定处理违约责任。违约责任处理包括但不限于：违约金的计算和支付、工程质量的修复和返工、合同的解除等。第九条：争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。9.2争议解决机构双方约定将争议提交至中国仲裁协会设立的仲裁委员会进行仲裁。仲裁地点为北京市。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条：合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更程序任何一方想要变更或解除本合同，必须以书面形式通知对方，并经双方协商一致并签字盖章后生效。9.3合同终止条件本合同在分包工程验收合格并支付完毕全部价款后终止。第十一条：其他约定10.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。10.2知识产权保护分包商应确保分包工程不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，分包商应承担相应的法律责任。10.3法律法规变化应对如法律法规发生变化，影响本合同的履行，双方应按照变化后的法律法规的要求，协商一致进行合同的变更或解除。第十二条：合同的附件11.1附件一：分包工程详细清单附件一应详细列明分包工程的范围、工程量、工程质量要求等信息。11.2附件二：安全防护措施方案附件二应包含分包商制定的安全防护措施方案，包括但不限于安全防护设施的设置、安全培训计划、应急预案等。11.3附件三：应急预案附件三应包含分包商制定的应急预案，包括但不限于应急组织机构、应急联系方式、应急处理程序等。第十三条：分包商的承诺12.1遵守法律法规分包商承诺在分包工程的施工过程中，严格遵守国家和地方有关安全生产、质量、环保等方面的法律、法规和标准。12.2严格按照安全施工要求施工分包商承诺严格按照本合同约定的安全施工要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。12.3及时报告安全事故分包商承诺在发生安全事故时，立即向总包商和安全生产监管机构报告，并按照要求采取相应的应急措施。第十四条：总包商的承诺13.1保障分包商合法权益总包商承诺在合同履行过程中，保障分包商的合法权益，包括但不限于支付分包工程款项、提供施工条件等。13.2提供必要的安全防护设施总包商承诺提供必要的安全防护设施，并负责施工现场的整体安全管理。13.3负责施工现场的整体安全管理总包商承诺负责施工现场的整体安全管理，包括但不限于对分包商的安全施工进行检查、对发现的安全问题要求分包商立即整改等。第十五条：双方签字盖章14.1分包商签字盖章分包商应在本合同上签字盖章，以证明其对合同内容的确认和承诺。14.2总包商签字盖章总包商应在本合同上签字盖章，以证明其对合同内容的确认和承诺。14.3监管机构签字盖章安全生产监管机构应在本合同上签字盖章，以证明其对分包商和总包商的安全生产监管职责的确认和承诺。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程详细清单工程名称工程量工程质量要求工程进度计划工程安全要求附件二：安全防护措施方案安全防护设施设置要求安全培训计划应急预案附件三：应急预案应急组织机构应急联系方式应急处理程序说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包商未按照约定完成分包工程或工程质量不符合约定。2.总包商未按照约定支付工程款项或提供施工条件。3.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延迟或工程质量不符合约定。违约责任认定标准：1.分包商违约：分包商应按照合同约定承担逾期交付的违约金、工程质量不符合约定的修理费用等违约责任。2.总包商违约：总包商应按照合同约定承担逾期交付的违约金、工程质量不符合约定的修理费用等违约责任。示例说明：如果分包商未按照约定完成分包工程，导致工程进度延迟，分包商应承担违约责任，根据合同约定支付违约金。例如，如果分包商未能按照约定的时间完成分包工程，每延迟一天，分包商应支付合同总价款的0.5%作为违约金。说明三：法律名词及解释：1.分包商：指与总包商签订合同，负责完成分包工程的单位或个人。2.总包商：指与分包商签订合同，负责整个工程的总承包单位或个人。3.安全生产监管机构：指负责对施工现场进行安全生产监管的政府部门或机构。4.安全防护设施：指为了保障施工现场的安