一级建造师考试建设工程法规及相关知识期中冲刺检测题（含答案）

一级建造师考试建设工程法规及相关知识期中冲刺检测题（含答

案）

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、下列对违约责任表述正确的是（）。

A、有违约行为就应承担违约责任

B、虽有约定免责也要承担违约责任

C、虽有法定免责但也要承担违约责任

D、只有故意违约才构成违约责任

【参考答案】：A

【解析】：违约责任实行严格责任原则。严格责任原则是指有违

约行为即构成违约责任，不考虑当事人的主观过错，只有存在法定或

约定的免责事由的时候才可以免除违约责任。

2、某人在2011年6月1日民事纠纷中受到伤害，2011年10月

15日治愈后又突遇不可抗力无法行使请求权，2012年1月31日障碍

消除，该事件的诉讼时效期在（）结束。

A、2013年5月31日

B、2012年9月15日

C、2012年7月31日

D、2012年5月31日

【参考答案】：C

3、施工企业取得法人资格的时间为（）。

A、注册资金到位日

B、公司成立日

C、工商部门核准登记日

D、建设行政主管部门颁发资质证书日

【参考答案】：C

4、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严

重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失

承担的说法，正确的是（）

A、工期不予顺延

B、建筑物受损由施工企业承担

C、施工机具损毁由施工企业自行承担

D、施工人员受伤由建设单位承担

【参考答案】：C

【解析】："四、违约责任的免除”第2段。

5、下面说法正确的是（）。

A、抵押人不能转让抵押物

B、抵押权与其担保的债权同时存在，债权消灭时，抵押权也消灭

C、抵押权不因抵押物的消灭而消灭

D、债务履行期限届满，债权人可以将抵押物归己

【参考答案】：B

【解析】：《物权法》第172条规定：设立担保物权，应当依照

本法和其他法律的规定订立担保合同。担保合同是主债权债务合同的

从合同。主债权债务合同无效，担保合同无效，但法律另有规定的除

外。第174条规定：担保期间，担保财产毁损、灭失或者被征收等，

担保物权人可以就获得的保险金、赔偿金或者补偿金等优先受偿。但

若没有保险金、赔偿金或者补偿金的，抵押权消灭。第186条规定：

抵押权人在债务履行期届满前，不得与抵押人约定债务人不履行到期

债务时抵押财产归债权人所有。第191条规定：抵押期间，抵押人经

抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转

6、根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法

院采取的证据保全措施不包括（）。

A、先予执行

B、查封

C、拍照

D、制作笔录

【参考答案】：A

【解析】：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二

十四条规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况采取查封、

扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人

民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。

7、下列不能行使合同撤销权的主体是（）。

A、订立合同时显失公平的获利方

B、乘人之危的受害方

C、以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方

D、重大误解的双方当事人

【参考答案】：C

【解析】：可以行使撤销权的主体有：欺诈、胁迫的受害人，乘

人之危的受害人，显失公平与重大误解的双方当事人均有撤销合同的

权利。故C为正确选项。

8、根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必

须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A、招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

C、排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标

D、排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【参考答案】：B

【解析】：《招标投标法实施条例》进一步规定，国有资金占控

股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第

一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可

抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查

实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人

可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候

选人为中标人，也可以重新招标。

9、工程建设项目的质量、安全第一责任人是（）。

A、总经理

B、部门经理

C、项目经理

D、安全经理

【参考答案】：C

【解析】：《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂

行办法》规定，项目负责人是工程项目质量、安全管理的第一责任人,

应对工程项目落实带班制度负责。故C为正确选项。

10、东风公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后,

东风公司与被执行人达成和解协议。协议约定将100万元债务减少80

万元，被执行人自协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后,

被执行人未依约履行。下列做法中正确的是（）。

A、东风公司就被执行人违反协议的行为，向被执行人住所地法院

提起民事诉讼

B、由法院执行和解协议

C、由法院依职权恢复原判决的执行

D、东风公司向法院申请恢复原判决的执行

【参考答案】：D

【解析】：《民事诉讼法》第二百三十条规定，在执行中，双方

当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双

方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可

以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。故本案例

中，东风公司应向法院申请恢复原判决的执行。

11、某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为

2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则

上最少应到位资金为（）万元。

A、100

B、200

C、600

D、1000

【参考答案】：D

12、施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样

检测的，将被责令改正，并处（）。

A、工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B、工程合同价款3%以上5%以下的罚款

C、10万元以上20万元以下的罚款

D、30万元以上50万元以下的罚款

【参考答案】：C

【解析】：《建设工程质量管理条例》第六十五条规定，违反本

条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土

进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检

测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，

责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法

承担赔偿责任。

13、下列不属于劳动合同必备条款的是（）。

A、劳动合同期限

B、工作内容和工作地点

C、社会保险

D、试用期

【参考答案】：D

14、2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买

一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发

商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司

赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停

车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通

知后，不可以选择以下行为中的（）。

A、继续履行合同

B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

C、向法院申请撤销该合同

D、向乙要求赔偿

【参考答案】：D

【解析】：本合同属于可撤销合同，可撤销合同完全依据当事人

意思自治的原则，当事人可以选择继续履行合同，也可以要求变更合

同，还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同，因此前面三个选项都是

甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的，因为从合同角度来

说，该合同是甲与开发商签订的，并不是与乙签订的，因此甲无权要

求赔偿。

15、关于合同法律特征的叙述中，有误的是（）。

A、合同是一种非法律行为

B、合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系

C、合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出

意思表示，而且意思表示是一致的

D、合同的当事人法律地位一律平等，双方自愿协商，任何一方不

得将自己的观点、主张强加给另一方

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是合同的法律特征。合同具有以下法律特

征：（1）合同是一种法律行为；（2）合同的当事人法律地位一律平等，

双方自愿协商，任何一方不得将自己的观点、主张强加给另一方；（3）

合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系；（4）合同的成

立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示，而且

意思表示是一致的。

16、建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单

位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的

错误有（）处。

A、3

B、4

C、5

D、6

【参考答案】：B

【解析】：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按

照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申

请领取施工许可证。本题表述共存在4处错误，即：开工时；施工单

位办理施工许可证；在建设单位所在地办理；向人民政府办理。故B

为正确选项。

17、当事人一方违约时，该合同是否继续履行，取决于（）。

A、违约方是否已经承担违约金

B、违约方是否已经赔偿损失

C、对方是否要求继续履行

D、违约方是否愿意继续履行

【参考答案】：C

18、下列关于工程项目管理企业的说法中，正确的是工程项目管

理企业（）。

A、直接从事该工程项目的勘察、设计、施工

B、直接与该工程项目的总承包企业签订合同

C、可协助业主与工程项目的勘察、设计、供货、施工企业签订合

同

D、受发包单位委托履行工程监理职责

【参考答案】：C

【解析】：工程项目管理企业不直接从事该工程项目的勘察、设

计、施工等，也不与该工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、

施工等企业签订合同，但可以按合同约定，

协助业主与工程项目的总承包企业或勘察、设计、供货、施工等

企业签订合同，并受业主委托监督合同的履行。故C为正确选项。

19、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两

个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，

但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，

则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A、2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B、2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生

产

C、2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出

院

D、2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

【参考答案】：B

20、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工

方案，应由（）组织专家论证、审查。

A、安全监督管理机构

B、建设单位

C、监理单位

D、施工企业

【参考答案】：D

【解析】：本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安

全技术交底的规定。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,

施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

21、承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该分包

合同（）。

A、有效

B、无效

C、效力待定

D、可撤销

【参考答案】：B

【解析】：本题涉及的考点是承包人自行完成建设工程主体结构

施工的义务。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人的，该

分包合同无效。

22、某施工合同订立的时间为2004年5月1日，合同备案时间为

2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣

工结算款时间为2005年8月50o则施工单位主张竣工结算的诉讼时

效起算时间为（）。

A、2004年5月1日

B、2004年5月5日

C、2005年7月1日

D、2005年8月5日

【参考答案】：D

【解析】：诉讼时效的期间从权利人知道或者应当知道其权利被

侵害之日起开始计算。

根据合同约定：”确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5

日”，如果2005年8月5日没有支付竣工竣工结算款或末就延期支付

达成协议，那么施工单位自即日起就可通过诉讼的方式主张自己的权

益。

23、生产经营单位的从业人员有了解其作业场所和工作岗位存在

的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利，称为（）。

A、知情权

B、控告权

C、拒绝权

D、获得安全生产教育和培训权

【参考答案】：A

24、行为人没有代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理

人追认，相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的，其法律后果

由（）承担。

A、行为人

B、被代理人

C、行为人与被代理人共同

D、相对人

【参考答案】：A

【解析】：《合同法》第四十八条第一款规定，行为人没有代理

权、超越代理权或者代理权终止后（即无权代理人）以被代理人名义

订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人

承担责任。第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代

理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代

理权的，该代理行为有效。

25、以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是（）。

A、仲裁实行一裁终局的制度

B、当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理

C、当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院

不予受理

D、有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

【参考答案】：B

【解析】：我国《仲裁法》第4条规定：“当事人采用仲裁方式

解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请

仲裁的，仲裁委员会不予受理”；《仲裁法》第5条进一步规定：当

事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，即

或裁或审制度；《仲裁法》第9条还规定仲裁实行一裁终局的制度。

据此，

A、

C、D选项都符合仲裁法的规定，不符合题意；只有B选项的表述

符合题意。故B选项正确。

26、固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同（）

时间的劳动合同。

A、废止

B、解除

C、终止

D、续订

【参考答案】：C

【解析】：固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同

终止时间的劳动合同，即劳动合同双方当事人在劳动合同中明确规定

了合同效力的起始和终止的时间。劳动合同期限届满，劳动关系即告

终止。

27、下列关于法人的表述，错误的是()。

A、企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告

B、企业法人分立、合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和

承担

C、有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

D、具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登

记的，从成立之日起，具有法人资格

【参考答案】：A

【解析】：企业法人分立、合并的，应当向登记机关办理登记并

公告。

28、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是

()O

A、甲要求乙加班，乙可以随时通知甲解除劳动合同

B、在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同

C、甲按照约定提供劳动条件，乙可以提前7日书面通知甲解除劳

动合同

D、甲未按劳动合同约定支付给乙工资，乙可以随时通知甲解除劳

动合同

【参考答案】：D

【解析】：劳动者单方解除劳动合同分为预告解除、随时通知解

除和无通知解除三种形式。预告解除，指的是劳动者提前30日以书面

形式通知用人单位解除劳动合同和劳动者在试用期内提前3日通知用

人单位解除劳动合同。

随时通知解除，是指如果出现了法定的事由，劳动者无需向用人

单位预告就可通知用人单位解除劳动合同。由于劳动者行使随时解除

权往往会给用人单位的正常生产经营带来很大的影响，所以，立法在

平衡保护劳动者与企业合法利益基础上对此类情形作了具体的规定，

只限于在用人单位有过错行为的情况下，允许劳动者行使随时解除权。

具体有以下几种情况：按

29、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承

包的建设工程发生安全生产事故，由（）负责上报事故。

A、建设单位

B、监理单位

C、总承包单位

D、分包单位

【参考答案】：c

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单

位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的

规定，及时如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部

门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种

设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定

如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

故C为正确选项。

30、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是（）。

A、当事人可以委托1〜2人作为诉讼代理人

B、委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书

C、诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的

特别授权

D、诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的

特别授权

【参考答案】：C

31、下列不属于承担赔偿损失责任构成要件的是（）。

A、具有违约行为

B、造成不良影响

C、违约行为与财产等损失之间有因果关系

D、违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是承担赔偿损失责任的构成要件。承担赔

偿损失责任的构成要件是：（1）具有违约行为；（2）造成损失后果；（3）

违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无

过错，但法律规定应当赔偿。

32、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，

实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。

A、当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理

工程师签章

B、当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施

工项目负责人的注册建造师签章

C、修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定

同等资格的注册建造师进行

D、分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【参考答案】：B

33、关于和解效力的表述中，不正确的是（）。

A、和解达成的协议不具有强制约束力

B、如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方可以向法

院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁

C、如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人可

以请求人民法院强制执行

D、法院或仲裁庭通过对和解协议的审查，对于意思真实而又不违

反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持

【参考答案】：c

【解析】：本题考核的是和解的效力。和解达成的协议不具有强

制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按

照和解协议执行，另一方当事人不可以请求法院强制执行，但可要求

对方就不执行该和解协议承担违约责任。

34、下列属于著作权中人身权的是()。

A、保护作品完整权

B、使用权

C、许可使用权

D、转让权

【参考答案】：A

35、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是

()O

A、国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标

B、招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系

C、招标投标交易场所不得以营利为目的

D、县级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招

标投标交易场所

【参考答案】：D

【解析】：设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建

立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。

36、建设单位为工程项目办理质量监督手续应在（）。

A、领取工程规划许可证前

B、领取工程规划许可证时

C、领取施工许可证前

D、领取施工许可证后

【参考答案】：C

【解析】：《建设工程质量管理条例》第13条规定：“建设单位

在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家有关规定办理工

程质量监督手续”。《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定的申

请领取施工许可证应当具备的条件就包括“（六）有保证工程质量和安

全的具体措施。……并按照规定办理了质量、安全监督手续”。因此,

建设单位应在领取施工许可证或者开工报告之前，依法办理工程质量

监督手续，接受政府主管部门的工程质量监督。故C为正确选项。

37、某办公楼未经竣工验收，业主即投入使用。两年保修期届满

后，发现因施工原因致使某承重墙局部因地基下沉而开裂，则承担此

项责任的应当是（）。

A、设计单位

B、施工单位

C、建设单位

D、承租人

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程质量管理条例》第40条规定“基础设施工

程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程”的保修期，为设计文

件规定的该工程的合理使用年限。因此，虽然建筑工程未经竣工验收

建设单位擅自使用，但施工单位仍应当对于地基基础工程和主体结构

工程承担保修责任至该工程设计文件规定的合理使用年限。故B为正

确选项。

38、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没

有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应

从()之日算起。

A、第一次付款期限届满

B、最后一次付款期限届满

C、每次付款期限届满

D、提交工程款支付申请

【参考答案】：B

【解析】：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度

若干问题的规定》第5条规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉

讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。故应选B项。

39、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物

集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是

()作业。

A、抢修

B、抢险

C、抢工期

D、生产工艺要求必须连续

【参考答案】：C

【解析】：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进

行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工

艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

40、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和

有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不

得少于成员总数的（）。

A、1/3

B、2/3

C、1/4

D、3/4

【参考答案】：B

41、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自

行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故,

则改事故（）

A、按约定由分包单位自行承担全部责任

B、分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C、总承包单位承担全部责任

D、总承包单位与分包单位承担连带责任

【参考答案】：D

42、下列关于代理的表述，错误的是（）。

A、代理人在代理权限内，应以被代理人的名义实施民事法律行为

B、代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称

为复代理

C、委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，无须取得

被代理人的同意

D、本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视

为同意

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是代理。《民法通则》规定，委托代

理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人

的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理

人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事

责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的

除外。

43、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，

在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专

业工程质量责任的说法，正确的是（）

A、乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B、甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C、甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D、甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【参考答案】：c

本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。参见教

材

44、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了

调解协议，则下列说法正确的是（）。

A、施工企业必须撤回仲裁申请

B、施工企业在调解书签收前后不得反悔

C、仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书

D、仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

【参考答案】：D

【解析】：仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调

解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成

协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调

解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发

生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁

决。

45、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。

A、施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B、施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C、施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是

本单位人员

D、施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工

【参考答案】：B

46、建筑市场诚信行为记录信息的公布时问为行政处罚决定作出

后（）日内。

A、5

B、7

C、10

D、15

【参考答案】：B

47、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于

违法分包的是（）

A、施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可,

就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B、总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C、施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D、分包单位将其承包的专业工程进行专业分包

【参考答案】：A

【解析】：劳务分包无需经总包的认可。

48、甲施工企业与乙钢材经销商签订了一份购销合同，总货值为

60万元人民币，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》

的规定，该定金额最多为（）万元人民币。

A、3

B、6

C、12

D、18

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是定金的数额。定金合同从实际交付定金

之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的

20%o

49、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（）。

A、在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B、提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的

C、开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D、评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的

【参考答案】：A

50、用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可

以延长工作时间。在一劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不

得超过3小时，每月累计不得超过（）小

A、15

B、22

C、36

D、60

【参考答案】：C

51、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发

生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委

员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申

请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不

下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。

A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B、只能向有管辖权的人民法院起诉

C、应由甲仲裁委员会进行仲裁

D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就

由谁进行仲裁

【参考答案】：B

52、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同

时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（）验收，验

收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

A、建设行政主管部门

B、省级人民政府

C、县级以上人民政府

D、环境保护主管部门

【参考答案】：D

【解析】：建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设

计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过环境保护主

管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。

53、甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元,

双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定

金数额最多为（）万元。

A、30

B、45

C、60

D、90

【参考答案】：C

【解析】：本题涉及的考点是定金的数额。定金合同从实际交付

定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的

额的20%o

54、甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，

甲归还乙21.2万元，利息按照央行同类贷款利率记取（月利率0.5%）,

比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的

利息最高金额为（）。

A、1.2万元

B、4.0万元

C、4.8万元

D,7.2万元

【参考答案】：C

55、张某原是惠丰建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家蓝

景汽车租赁公司。张某现以惠丰公司的名义与其长期负责的惠丰公司

大客户丙公司签订了一份合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该

合同承担义务的应是()。

A、惠丰建筑公司

B、蓝景汽车租赁公司

C、张某

D、张某、王某与蓝景汽车租赁公司

【参考答案】：A

【解析】：《合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超

越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由

相信行为人有代理权的，该代理行为有效。因此，该代理行为的后果

应当由被代理人惠丰建筑公司承担。

56、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原

因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申

请延期，该工程最迟应当在()开工。

A、2014年3月1日

B、2014年5月1日

C、2014年8月1日

D、2014年11月1日

【参考答案】：D

57、知识产权的法律特征不包括()。

A、具有财产权和人身权的双重属性

B、专有性

C、期限性

D、实用性

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是知识产权的法律特征。知识产权的

法律特征：①财产权和人身权的双重属性；②专有性；③地域性；④

期限性。

58、下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A、管制

B、赔偿损失

C、返还财产

D、罚款

【参考答案】：D

【解析】：~46,A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。

民事责任、行政责任、刑事责任种类的区分，每年考1分。

59、下列各项中，仲裁协议有效的是（）。

A、甲、乙双方约定以口头方式订立的仲裁协议

B、限制民事行为能力人订立的仲裁协议

C、甲、乙双方对仲裁委员会没有约定，在发生纠纷后，自愿达成

了补充协议

D、甲、乙双方约定，将争议提交仲裁机构仲裁，如对仲裁裁决不

服的，可向人民法院起诉

【参考答案】：C

【解析】：《仲裁法》第十六条规定，仲裁协议应当具有下列内

容：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。这

三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。如果仲裁协议对仲裁事

项或者仲裁委员会没有约定或约定不明确，且当事人达不成补充协议

的，仲裁协议无效；当事人自愿达成了补充协议的，则仲裁协议有效。

60、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂

家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公

司供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则（）。

A、施工企业的损失应当由甲公司承担

B、施工企业的损失应当由乙公司承担

C、施工企业的损失应当由施工企业承担

D、施工企业的损失应当由甲公司和乙公司连带承担

【参考答案】：A

【解析】：本题涉及的考点是违约责任。违约责任是指合同当事

人违反法律规定或合同约定义务而应承担的民事责任。本题中，甲公

司与施工企业签订了建筑材料买卖合同，因此施工企业的损失应由甲

公司承担。

61、根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中不属于工程监

理单位对施工质量实施监理依据的是（）。

A、监理合同

B、法律、法规

C、施工合同中约定采用的推荐性标准

D、工程施工图纸

【参考答案】：A

【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第36条的规定，工程

监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工

程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担

监理责任，施工合同中约定采用推荐性标准属于有关技术标准，工程

施工图纸属于设计文件。故应选A项。

62、监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不

断地监督检查，此种监理方式称为（）。

A、旁站

B、巡视

C、平行检验

D、巡查

【参考答案】：A

【解析】：混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工

序和关键施工过程，需要监理工程师进行连续不断地监督检查或检验

的监理活动，这种监理方式称为旁站。故A选项正确。

63、张某诉李某人身损害赔偿一案经A市B区人民法院一审终结,

判决李某赔偿张某人民币2800元。李某不服判决，向A市中级人民法

院提起上诉。二审人民法院经过审理，驳回了李某的上诉请求。经查,

张某居住在A市C区，则本案的执行法院是A市（）。

A、B区人民法院

B、C区人民法院

C、D区人民法院

D、中级人民法院

【参考答案】：A

【解析】：《民事诉讼法》第二百二十四条规定，发生法律效力

的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人

民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执

行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或

者被执行的财产所在地人民法院执行。故本案的执行法院应该是A市B

区人民法院。

64、关于定金的表述中，不正确的是（）。

A、当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保

B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C、债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

D、定金合同从主合同成立之日起生效

【参考答案】：D

65、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的

适于实用的新的技术方案成为（）

A、发明

B、实用新型

C、外观设计

D、设计方案

【参考答案】：B

66、参加养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费（）

年的，按月领取基本养老金。

A、10

B、15

C、20

D、25

【参考答案】：B

67、按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付

工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了

特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，

承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2007年

12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。

A、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B、2007年12月31日起诉讼时效中止

C、2007年12月3日诉讼时效中断

D、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

【参考答案】：C

【解析】：《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间

的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼

时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方

提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新

计算。本案中，2007年1月23日，承包方向法院提起诉讼的行为发生

诉讼中断的效力，诉讼时效期间重新计算。

68、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取

失业保险金的期限最长为（）。

A、12个月

B、16个月

C、18个月

D、24个月

【参考答案】：D

69、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付

资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资

利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是

()O

A、予以追缴

B、不予支持

C、支持按合同约定全部支付

D、只支持按银行同类贷款利息支付

【参考答案】：D

70、下列发生的情况中符合解除合同条件的是()。

A、法定代表人变更

B、当事人一方发生合并、分立

C、由于对方经营效益下滑

D、当事人一方迟延履行主要债务致使合同目的无法实现

【参考答案】：D

【解析】：《合同法》第九十四条规定，有下列情形之一的，当

事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行

期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主

要债务；③当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍

未履行；④当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实

现合同目的；⑤法律规定的其他情形。

二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分)。

1、某工程公司董事会换界选举中，当选董事中有下列人员。根据

《公司法》的规定，当选无效的有()

A、赵某，六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年

B、钱某，两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司

破产解散

C、孙某，去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被

吊销营业执照

D、李某，因购买住房而按揭贷款上百万

E、周某，70岁，因患病而行动不便

【参考答案】：AB

2、应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形中

的(),可以中止履行。

A、经菅状况严重恶化

B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务

C、丧失商业信誉

D、出现表见代理情况

E、准备行使不安抗辩权

【参考答案】：ABC

3、下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的

有（）。

A、投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和

数据等情况，但修正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公

平的结果

B、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章

C、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限

D、投标文件附有招标人不能接受的条件

E、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有

瑕疵

【参考答案】：BCDE

【解析】：《评标委员会和评标办法暂行规定》第25条和第26

条分别规定了重大偏差和细微偏差的情形。细微偏差是指投标文件在

实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整

的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他

投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。本题

中，A选项属于细微偏差，不影响投标文件的有效性；而

B、

C、

D、E选项属于为未能对招标文件作出实质性响应的重大偏差，应

作否决投标处理。故

B、

C、

D、E为正确选项。

4、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过

程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()

A、投标人在投标有效期内撤回投标文件

B、投标人在开标前撤回投标文件

C、中标人拒绝提交履约保证金

D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E、中标人拒绝签订合同

【参考答案】：ACE

【解析】：在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有

效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回

投标文件的，其投标保证金将被没收。”投标人在投标有效期内不能

撤回投标文件

5、在某大型基础设施工程的招标活动中，存在下述现象，其中属

于投标人与招标人串通投标的行为有OO

A、招标人组织投标人踏勘项目现场

B、投标人向其中的某投标人透露标底

C、招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标

人

D、招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后在给投

标人一定的额外补偿

E、招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提

问，促使其中标

【参考答案】：BCDE

【解析】：投标人与招标人之间串通行为包括：（1）招标者在开

标前，开启标书，并将投标情况告知其他投标者，或者协助投标者撤

换标书、更改报价。（2）招标者向投标者泄露标底。（3）投标者与

招标者商定，在招标投标时压低或者抬高标价，中标后再给投标者额

外补偿。（4）招标者预先内定中标者，在确定中标是此决定取舍。

（5）招标者和投标者之间其他串通招标投标行为：如通过贿赂等不正

当手段，使招标人在审查、评选投标文件时，对投标文件实行歧视待

遇；招标人在要求投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，

以使其中标。

6、根据《劳动法》的规定，下列属于用人单位可以提前30日以

书面形式通知劳动者本人后，可以解除劳动合同的情形有OO

A、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜

任工作的

B、在试用期间被证明不符合录用条件的

C、劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也

不能从事由用人单位另行安排工作的

D、严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

E、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动

合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的

【参考答案】：ACE

【解析】：本题考核的是用人单位可以单方解除劳动合同的规定。

《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面

形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳

动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从

事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能

胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动

合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行,

经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

7、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进

行监督检查，监督检查可以采取（）的方式。

A、重点检查

B、抽查

C、平行检验

D、专项检查

E、巡视

【参考答案】：ABD

8、根据《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派

具备相应资格的（）进驻施工现场。

A、项目负责人

B、总监理工程师

C、监理工程师

D、管理人员

E、监督人员

【参考答案】：BC

【解析】：参见《建设工程质量管理条例》第三十七条规定。

9、下列案件中，诉讼时效期间为1年的有（）o

A、甲商场出售不制冷的空调，事先未声明

B、乙施工单位租赁设备不按时交纳租金

C、丙单位出售的热水器漏电致人死亡

D、丁施工单位施工过程中致人受伤

E、戊将施工设备存放于他人仓库被丢失

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题考查的是短期的诉讼时效，《民法通则》规定，

下列适用1年诉讼时效：（1）身体受到伤害要求赔偿的；（2）出售

质量不合格的商品未声明的；（3）延付或拒付租金的；（4）寄存财

物被丢失或者损毁的。

10、下列关于依法必须招标的项目的施工招标资格审查的说法中,

正确的有（）O

A、依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资

格预审文件停止发售之日起不得少于5日

B、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应

当由评标委员会审查资格预审申请文件

C、除招标文件另有规定外，进行资格预审的，一般不再进行资格

后审

D、通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

E、招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开

标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进

行审查

【参考答案】：ACDE

【解析】：根据《招标投标法实施条例》的规定，依法必须招标

的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日

起不得少于5日；国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标

的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件；通

过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标；招标人采用资格后

审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招

标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。故

A、

C、

D、E为正确选项。

11、《侵权责任法》规定，承担侵权责任的方式主要有OO

A、停止侵害

B、排除妨碍

C、管制

D、消除危险

E、返还财产

【参考答案】：ABDE

【解析】：本题考核的是承担侵权责任的方式。《侵权责任法》

规定，承担侵权责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）

消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）赔偿损失；（7）赔礼道歉;

（8）消除影响、恢复名誉。

12、既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准

的既有建筑（）等实施节能改造的活动。

A、围护结构

B、保温结构

C、采暖制冷系统

D、照明设备

E、供水系统

【参考答案】：ACD

13、安全生产从业人员的主要权利有（）o

A、知情权

B、对强令冒险作业的拒绝权

C、劳动保护权

D、获得特种作业资格权

E、紧急避险权

【参考答案】：ABCE

【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第63条的规定，

施工作业人员的权利包括：（1）知情权；（2）批评、检举和控告权；（3）

拒绝违章指挥和强令冒险作业权；（4）紧急避险权；（5）请求赔偿权；

⑹获得劳动防护用品的权利；（7）获得安全生产教育和培训的权利。

故

A、

B、

C、E为正确选项。

14、下列关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误

的有（）。

A、不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

B、全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务

院批准‘

C、进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

D、不得破坏文物保护单位的历史风貌

E、全国重点文物保护单位不得拆除

【参考答案】：BC

【解析】：《文物保护法》规定，在文物保护单位的保护范围和

建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得

进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动；全国重点文物保护

单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、

自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管

部门划定并公布；选项C应征得国务院文物行政部门同意而不是批准。

15、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位质量责任和

义务的说法，正确的有()O

A、对施工质量负责

B、按照工程设计图纸和施工技术标准施工

C、对建筑材料、设备等进行检验检测

D、建立健全施工质量检验制度

E、审查批准高大模板工程的专项施工方案

【参考答案】：ABCD

【解析】：ABC三项，《建筑法》第五十八条规定，建筑施工企业

对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工

技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，

建筑施工企业不得擅自修改工程设计。第五十九条规定，建筑施工企

业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、

建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。D项，《建筑工程质

量管理条例》第三十条规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检

验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程

在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和

16、行政强制执行的方式包括()o

A、排除妨碍、恢复原状

B、加处罚款或者滞纳金

C、划拨存款、汇款

D、留置动产

E、代履行

【参考答案】：ABCE

【解析】：本题考核的是行政强制执行的方式。行政强制执行的

方式：（1）加处罚款或者滞纳金；（2）划拨存款、汇款；（3）拍卖或者依

法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（4）排除妨碍、恢复原状；

⑸代履行；（6）其他强制执行方式。

17、根据《建设工程质量管理条例》，属于违法分包的情形有

（）0

A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

B、主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的

C、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包

单位将其承包的部分工程交由其他单位完成

D、施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位

的

E、分包单位将承包的建设工程再分包的

【参考答案】：ACDE

【解析】：根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包的

情形包括：

（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;

（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承

包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成的；

（3）施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单

位的；

(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

故应选ACDE项。

18、由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按

照《合同法》的规定，合同解除后，合同中约定的()条款仍然有效。

A、质量

B、结算

C、仲裁

D、清理

E、担保

【参考答案】：BCD

【解析】：《合同法》第九十八条规定，合同的权利义务终止，

不影响合同中结算和清理条款的效力。第五十七条规定，合同无效、

被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条

款的效力。因此，合同中约定的仲裁条款仍然有效。

19、某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一

台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同

约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的

有()。

A、建筑公司可以解除设备买卖合同

B、解除设备合同的效力及于零部件

C、解除设备合同的效力不涉及零部件