保健品店基础装修合同

保健品店基础装修合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同目的1.3合同效力1.4法律法规第二章装修范围与要求2.1装修范围2.2装修风格2.3装修质量要求2.4装修材料要求第三章装修费用3.1装修预算3.2付款方式3.3付款时间3.4装修费用变更第四章装修施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3施工延期第五章施工单位责任5.1施工质量5.2施工安全5.3施工保护5.4施工配合第六章甲方（保健品店）责任6.1提供场地6.2提供资料6.3现场监督6.4配合施工第七章乙方（施工单位）责任7.1施工资质7.2施工人员7.3工程验收7.4售后服务第八章合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九章违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议管辖法院第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2不可抗力13.3合同解除后的处理13.4其他条款第十四章附则14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除14.4合同解除后的处理合同编号：_________第一章总则1.1合同主体甲方（保健品店）：_________乙方（施工单位）：_________1.2合同目的本合同旨在明确保健品店基础装修的工程范围、质量要求、费用及双方的权利义务，确保装修工程的顺利进行。1.3合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的装修工程完毕并验收合格后终止。1.4法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。第二章装修范围与要求2.1装修范围包括但不限于：_________2.2装修风格保健品店基础装修的风格为：_________2.3装修质量要求保健品店基础装修的质量要求符合：_________2.4装修材料要求装修材料应符合国家相关环保标准，并具备：_________第三章装修费用3.1装修预算保健品店基础装修的预算金额为：_________元。3.2付款方式甲方应按照约定的付款方式支付乙方装修费用。3.3付款时间付款时间及金额按照：_________约定。3.4装修费用变更如遇特殊情况导致装修费用增减，应由双方协商确定。第四章装修施工期限4.1施工开始时间保健品店基础装修的施工开始时间为：_________。4.2施工结束时间保健品店基础装修的施工结束时间为：_________。4.3施工延期如遇不可抗力等因素导致施工延期，应由双方协商解决。第五章施工单位责任5.1施工质量乙方应保证保健品店基础装修的施工质量，确保工程合格。5.2施工安全乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工过程中的人员安全。5.3施工保护乙方在施工过程中应做好对保健品店内现有设施的保护。5.4施工配合乙方应积极配合甲方的施工需求，确保装修工程顺利进行。第六章甲方（保健品店）责任6.1提供场地甲方应按照约定时间提供保健品店装修所需的场地。6.2提供资料甲方应向乙方提供保健品店基础装修所需的资料及要求。6.3现场监督甲方有权对乙方施工过程进行现场监督，确保施工质量。6.4配合施工甲方应积极配合乙方的施工需求，确保装修工程顺利进行。第八章合同变更与解除8.1合同变更如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。8.2合同解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，双方协商一致可以解除合同。第九章违约责任9.1甲方违约甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金。9.2乙方违约乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。第十章争议解决10.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议管辖法院双方同意选择_________人民法院作为解决合同争议的管辖法院。第十一章保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或解除之日止。11.3违约保密如一方违反保密义务，应承担违约责任，向对方支付违约金。第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件如下：_________12.3合同解除条件合同解除条件如下：_________第十三章其他约定13.1知识产权保护双方同意，合同涉及的任何知识产权归甲方所有。13.2不可抗力不可抗力事件发生后，双方应立即协商解决，减轻损失。13.3合同解除后的处理合同解除后，乙方应立即停止施工，并将场地恢复原状。13.4其他条款其他未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四章附则14.1合同附件本合同附件包括：_________14.2合同修改本合同的修改和补充，应由双方书面签订，经双方盖章生效。14.3合同解除合同解除应由双方书面协议，经双方盖章生效。14.4合同解除后的处理合同解除后，乙方应按照甲方的要求将剩余装修材料、设备等搬离现场，并承担因此产生的费用。合同编号：_________甲方（保健品店）签字：_________乙方（施工单位）签字：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定装修材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按甲方要求采购，需承担相应责任。2.甲方验收标准甲方有权按照合同约定的标准对装修工程进行验收。若乙方施工质量不符合甲方验收标准，乙方需进行整改，直至达到甲方要求。3.甲方变更要求甲方在装修过程中提出变更要求，乙方应及时响应并按照甲方的新要求进行施工。因变更导致的相关费用增加，甲方有权要求乙方承担。4.甲方停工要求若甲方要求停工，乙方应立即停止施工，并妥善保管施工现场。停工原因消除后，乙方应按照甲方的要求恢复施工。5.甲方延长工期要求甲方因特殊情况要求延长工期，乙方应根据实际情况给予配合。延长工期导致的相关费用增加，甲方有权要求乙方承担。6.甲方提前交工要求甲方要求提前交工，乙方应尽力满足甲方需求，提前完成装修工程。提前交工导致的相关费用增加，甲方有权要求乙方承担。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方施工计划乙方应制定详细的施工计划，并提前提交给甲方审核。若乙方未按计划施工，需承担相应责任。2.乙方施工质量乙方应保证装修工程的施工质量，确保工程合格。若因乙方施工质量问题导致工程不合格，乙方需承担整改费用。3.乙方安全责任乙方在施工过程中应严格遵守施工安全规范，确保施工人员安全。若因乙方原因发生安全事故，乙方需承担相应责任。4.乙方保护现场乙方在施工过程中应做好对甲方场地的保护，避免因施工导致甲方场地受损。若因乙方原因导致甲方场地受损，乙方需承担赔偿责任。5.乙方协调沟通乙方应主动与甲方进行沟通协调，确保装修工程的顺利进行。若因乙方原因导致施工过程中出现纠纷，乙方需承担相应责任。6.乙方售后服务乙方应提供装修工程后的售后服务，确保甲方在使用过程中遇到问题能得到及时解决。若乙方未提供售后服务，甲方有权要求乙方承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲乙双方，确保合同顺利执行。若第三方中介未履行职责，需承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介在合同履行过程中产生的费用，由甲乙双方按照约定的比例承担。若未约定比例，双方可协商解决。3.第三方中介违约若第三方中介违反合同约定，导致合同无法履行，第三方中介需承担相应责任。甲方和乙方均有权要求第三方中介赔偿损失。4.第三方中介解除合同若第三方中介因特殊情况要求解除合同，需经甲乙双方同意。第三方中介解除合同导致的相关损失，由第三方中介承担。5.第三方中介保密义务第三方中介在合同履行过程中获悉的甲乙双方商业秘密、技术秘密等，应予以保密。若第三方中介违反保密义务，甲乙双方均有权要求第三方中介承担违约责任。6.第三方中介的权益保护第三方中介在合同履行过程中享有的权益，甲乙双方应予以保护。若甲乙双方损害第三方中介的权益，第三方中介有权要求甲乙双方承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.保健品店基础装修设计方案2.保健品店基础装修材料清单3.保健品店基础装修施工进度计划4.保健品店基础装修费用明细表5.施工单位资质证明文件6.施工人员名单及资质证明7.装修工程验收标准及方法8.保密协议9.安全事故应急预案10.售后服务承诺函二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供场地，导致施工延误2.甲方提供的资料不准确或不完整，导致施工质量问题3.甲方未按约定支付装修费用，导致施工中断4.乙方未按约定时间完成施工，导致工期延误5.乙方施工质量不符合约定标准，导致工程不合格6.乙方未遵守施工安全规范，导致安全事故7.乙方未提供售后服务，导致甲方在使用过程中遇到问题未得到解决三、法律名词及解释：1.保健品店：指双方约定的进行基础装修的店铺2.基础装修：指店铺内部结构的改造、墙面装饰、地面铺设等基本施工3.施工单位：指承担保健品店基础装修任务的单位4.甲方：指保健品店的业主或授权代表5.乙方：指承担保健品店基础装修任务的施工单位6.工期：指合同约定的装修工程完成时间7.装修费用：指完成保健品店基础装修所需的全部费用四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到设计方案变更，应及时与甲方沟通，重新确定设计方案，并按照新的设计方案继续施工。2.甲方提供的材料不符合要求或延迟提供，乙方应及时向甲方提出，要求甲方提供符合要求且及时的材料。3.乙方施工进度不符合约定