版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
中式风格装修合同协议合同目录第一章总则1.1本合同的定义与范围1.2双方的合法权益与义务1.3合同的签订与生效第二章装修项目及要求2.1装修项目的范围与内容2.2中式风格的设计要求与标准2.3装修材料的选用与质量要求第三章工程进度与时间表3.1工程的整体进度计划3.2各阶段工作的具体时间安排3.3工程延期的处理方式第四章装修费用与支付方式4.1装修费用的计算与支付标准4.2支付方式的确定与执行4.3费用的增减与调整第五章质量管理5.1质量标准的制定与执行5.2质量检查与验收程序5.3质量问题的处理与责任分配第六章安全生产与环保6.1安全生产的措施与要求6.2施工现场的管理与监督6.3环保标准的遵守与实施第七章变更与解除合同7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与责任分配第八章违约责任与赔偿8.1违约行为的认定与责任承担8.2赔偿金额的计算与支付方式第九章争议解决9.1争议的解决方式与途径9.2调解与仲裁的程序与规则9.3法律诉讼的适用与法院选择第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.2分包工程的管理与责任分配第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密义务的履行与期限第十二章法律适用与争议解决12.1合同适用的法律法规12.2争议解决的方式与地点第十三章其他条款13.1合同的修改与补充13.2合同的终止与解除13.3双方约定的其他事项第十四章附则14.1合同的生效条件与时间14.2合同的终止条件与效力14.3合同的保管与复制权利合同编号:_________第一章总则1.1本合同的定义与范围1.1.1本合同是指甲方(业主)与乙方(装修公司)就中式风格装修项目所达成的一致协议。1.1.2本合同的装修项目包括室内设计、施工、材料供应及售后服务等。1.2双方的合法权益与义务1.2.1甲方有权按照合同约定获得符合质量标准的装修服务。1.2.2乙方有权按照合同约定进行施工和提供服务。1.3合同的签订与生效1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二章装修项目及要求2.1装修项目的范围与内容2.1.1装修项目包括客厅、卧室、餐厅、厨房、卫生间等区域的装修。2.1.2装修内容包括墙面、地面、天花的装修以及家具的定制。2.2中式风格的设计要求与标准2.2.1中式风格的设计要求体现传统中式元素,如雕花、木作、屏风等。2.2.2中式风格的设计标准要求色彩搭配和谐,线条流畅,布局合理。2.3装修材料的选用与质量要求2.3.1装修材料应选用符合国家标准的合格产品。2.3.2装修材料的质量要求满足甲方的使用需求和审美要求。第三章工程进度与时间表3.1工程的整体进度计划3.1.1工程计划从合同签订之日起开始,预计工期为X个月。3.1.2工程进度计划包括各阶段工作的具体时间安排。3.2各阶段工作的具体时间安排3.2.1设计阶段:自合同签订之日起X天内完成设计方案。3.2.2施工阶段:自设计方案确认之日起X个月内完成施工。3.2.3验收阶段:自施工完毕之日起X天内进行验收。3.3工程延期的处理方式3.3.1工程延期需提前X天通知对方,并说明延期原因。3.3.2工程延期造成的损失由责任方承担。第四章装修费用与支付方式4.1装修费用的计算与支付标准4.1.1装修费用根据实际工程量和合同约定的单价计算。4.1.2装修费用的支付标准按照双方约定的支付周期进行支付。4.2支付方式的确定与执行4.2.1支付方式包括预付款、进度付款和尾款支付。4.2.2支付执行按照合同约定的支付时间和金额进行。4.3费用的增减与调整4.3.1费用的增减需双方协商一致,并签订补充协议。4.3.2费用的调整根据实际情况和双方协商确定。第五章质量管理5.1质量标准的制定与执行5.1.1质量标准按照国家和行业标准执行。5.1.2乙方应按照设计方案和施工标准进行施工。5.2质量检查与验收程序5.2.1甲方有权对施工过程进行质量检查。5.2.2工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改。5.3质量问题的处理与责任分配5.3.1质量问题由乙方负责解决,并承担相应责任。5.3.2质量问题的处理结果需双方认可。第六章安全生产与环保6.1安全生产的措施与要求6.1.1乙方应遵守国家安全生产法律法规,落实安全生产措施。6.1.2乙方应定期对施工现场进行安全检查,确保安全生产。6.2施工现场的管理与监督6.2.1乙方负责施工现场的日常管理与监督。6.2.2甲方有权对施工现场进行监督,并提出合理建议。6.3环保标准的遵守与实施6.3.1乙方应遵守国家环保法律法规,确保施工过程中的环保要求。6.3.2乙方应妥善处理施工垃圾,防止环境污染。第八章违约责任与赔偿8.1违约行为的认定与责任承担8.1.1乙方未按合同约定时间完成工程的,应按照逾期天数向甲方支付违约金。8.1.2甲方未按合同约定时间支付费用的,应按照逾期天数向乙方支付违约金。8.2赔偿金额的计算与支付方式8.2.1违约金计算方式为:合同总价款的X%每日。8.2.2赔偿金额的支付方式为:在违约行为纠正后X天内支付。第九章争议解决9.1争议的解决方式与途径9.1.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的,可以选择调解或仲裁解决。9.2调解与仲裁的程序与规则9.2.1调解由双方共同选定的调解机构进行,调解结果具有法律效力。9.2.2仲裁由双方共同选定的仲裁机构进行,仲裁裁决为终局裁决。9.3法律诉讼的适用与法院选择9.3.1任何一方对仲裁裁决不服的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3.2双方同意选择合同签订地人民法院作为诉讼法院。第十章合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.1.1合同转让需双方书面同意,并签订转让协议。10.1.2转让协议应明确转让方的权利和义务。10.2分包工程的管理与责任分配10.2.1分包工程需甲方同意,并明确分包范围和责任。10.2.2乙方对分包工程的质量和安全承担连带责任。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.1.2保密信息不包括公众已知的信息或合法获取的信息。11.2保密义务的履行与期限11.2.1双方在合同有效期内和解除合同后X年内履行保密义务。11.2.2保密义务不因合同的终止或解除而免除。第十二章其他条款12.1合同的修改与补充12.1.1合同的修改与补充需双方书面同意,并注明日期。12.1.2修改补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2合同的终止与解除12.2.1合同终止或解除的条件和程序按照合同约定或法律规定执行。12.2.2合同终止或解除后,未履行部分的义务仍需履行。12.3双方约定的其他事项12.3.1双方可以约定其他与合同有关的事项。12.3.2双方约定的其他事项应明确、具体,并具有可执行性。第十三章附则13.1合同的生效条件与时间13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。13.2合同的终止条件与效力13.2.1合同终止或解除后,本合同的效力随之终止。13.2.2本合同的终止不影响双方在合同有效期内产生的权利和义务。13.3合同的保管与复制权利13.3.1甲乙双方均有权保管和复制本合同及其附件。13.3.2甲乙双方应确保合同副本的内容与正本一致。第十四章合同签字14.1甲方签字14.2乙方签字多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定装修材料供应商,并有权要求乙方使用指定的材料。乙方应在合同中列明甲方指定的材料供应商名单,并在施工过程中使用该等供应商的材料。1.2甲方监督工程进度甲方有权对乙方的施工进度进行监督。乙方应定期向甲方报告工程进度,并在甲方要求时提供施工进度的详细资料。若乙方未能按甲方要求的时间表完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。1.3甲方变更设计要求甲方在合同履行过程中有权提出变更设计要求。乙方应根据甲方的变更要求进行相应的调整。若变更导致合同价款的增减,双方应另行签订补充协议。附加条款二:乙方为主导时的特殊条款2.1乙方选择材料供应商乙方有权选择装修材料供应商,并应向甲方提供所选供应商的名单。甲方不得干预乙方的材料供应商选择。乙方应在合同中列明所选材料供应商,并保证所使用的材料符合合同约定的质量标准。2.2乙方施工质量控制乙方应严格按照设计方案和施工标准进行施工,并保证施工质量。乙方应对施工过程中的质量问题负责,并在工程验收不合格时承担整改责任。2.3乙方工程延期处理若乙方因特殊情况无法按合同约定的时间完成工程,乙方应提前X天通知甲方,并说明延期原因。甲方有权要求乙方支付违约金。若甲方同意延期,双方应签订补充协议,明确延期的期限和违约金的计算方式。附加条款三:第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责当合同涉及第三方中介时,中介方应负责协调甲乙双方的关系,并确保合同的顺利履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用中介方的费用应由甲乙双方协商确定,并在合同中列明。中介方应在合同中明确其费用的计算方式和支付方式。3.3第三方中介的违约责任若中介方未能履行其职责,导致合同无法顺利履行,中介方应承担相应的违约责任。违约金的计算方式和支付方式应在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计方案及其修改记录2.材料供应商名单及材料规格说明书3.施工进度计划表4.工程验收标准及质量检查报告5.安全生产措施与环保要求的相关文件6.合同变更补充协议7.违约金计算方式说明8.争议解决方式及仲裁协议9.第三方中介服务协议及费用明细二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间完成工程,属于违约行为。2.乙方使用非合同约定的材料供应商,属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准,属于违约行为。4.乙方未按约定进行工程进度报告,属于违约行为。5.甲方未按约定时间支付合同价款,属于违约行为。6.甲方提出的合同变更导致乙方额外费用,属于违约行为。7.第三方中介未能履行协调职责,导致合同纠纷,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约金:当事人违反合同约定应当支付给对方的一种经济补偿。3.工期:合同约定的完成工程的时间期限。4.质量标准:合同约定的工程质量要求。5.安全生产:在施工过程中,采取措施保障工人安全和工程安全。6.环保要求:施工过程中应遵守的环境保护法律法规。7.争议解决:解决合同履行过程中发生的争议的方法和程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应提前与甲方沟通,制定延期计划,并协商违约金支付事宜。2.材料质量问题:乙方应立即更换不合格材料,并承担由此产生的费用。3.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年税务师《涉税服务实务》考前必刷必练题库500题(含真题、必会题)
- 辽宁省鞍山市海城市西部集团2024-2025学年八年级上学期12月第三次质量监测物理试题(含答案)
- 江苏省扬州市梅岭集团2024-2025学年九年级上学期12月月考道德与法治试题(无答案)
- 2024-2025学年高一【数学(人教A版)】对数函数的图像与性质-教学设计
- 生产实习课教案
- 有机化学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋天水师范学院
- 大学物理2-1知到智慧树章节测试课后答案2024年秋山东石油化工学院
- 责任与担当主题
- 街舞基础教学
- 工艺管道培训课件
- 批评语训练-批评语定义和使用要求
- 天然气集输-第三章天然气集输系统课件
- 护工培训教学课件
- 医院个人岗位廉政风险排查登记表(空表)
- (精选)大学无机化学期末试卷及答案
- 糖尿病中医治疗及护理课件整理
- 初中数学北师大七年级上册第五章一元一次方程一元一次方程复习PPT
- 关于进一步加强建设工程施工合同管理的通知
- 如何百分百实现目标课件
- 四史学习教育社会主义发展史学习课件
- 玉米技术员工作总结(共3篇)
评论
0/150
提交评论