农村特色民宿装修合同模板

农村特色民宿装修合同模板合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章装修工程范围及要求2.1民宿基本信息2.2装修工程范围2.3装修风格及要求2.4装修材料要求2.5验收标准第三章工程费用及支付方式3.1工程总价3.2付款方式3.3工程进度付款3.4质量保证金3.5付款凭证第四章工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误4.4工期提前第五章质量及验收5.1工程质量标准5.2质量监督5.3验收程序5.4验收结果处理第六章安全文明施工6.1施工安全要求6.2施工现场管理6.3环境保护6.4事故处理第七章变更及解除合同7.1合同变更条件7.2变更程序7.3合同解除条件7.4解除合同的程序第八章违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3违约赔偿方式第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼地点及法院第十章合同的转让10.1合同转让条件10.2转让程序10.3转让后果第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二章合同的终止12.1合同终止条件12.2终止程序12.3终止后的处理第十三章附加条款13.1合同的补充13.2附加条件的约定13.3附加义务的约定第十四章合同的附录14.1合同附件14.2附件的生效条件14.3附件的修改及补充合同编号_________第一章总则1.1合同主体1.1.1发包人名称：____________________1.1.2承包人名称：____________________1.2合同标的1.2.1工程名称：____________________1.2.2工程地点：____________________1.2.3工程内容：农村特色民宿装修工程1.3合同签订地点和时间1.3.1签订地点：____________________1.3.2签订时间：____________________1.4合同生效条件1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效1.4.2本合同的有效期为签订之日起至工程验收合格之日止第二章装修工程范围及要求2.1民宿基本信息2.1.1民宿类型：____________________2.1.2民宿规模：____________________2.2装修工程范围2.2.1室内装修：包括房间、走廊、公共区域等2.2.2室外装修：包括庭院、景观、配套设施等2.3装修风格及要求2.3.1风格：新中式、田园风等农村特色风格2.3.2要求：环保、舒适、安全、具有农村特色2.4装修材料要求2.4.1材料应符合国家环保标准2.4.2主要材料包括：木材、石材、涂料、瓷砖等2.5验收标准2.5.1工程应符合设计图纸及合同要求2.5.2工程应通过相关部门的验收合格第三章工程费用及支付方式3.1工程总价3.1.1工程总价：人民币____________元整3.2付款方式3.2.1按工程进度分阶段支付3.2.2支付方式：银行转账3.3工程进度付款3.3.1工程进度付款比例：____________%3.3.2付款时间及金额：详见付款计划表3.4质量保证金3.4.1质量保证金比例：____________%3.4.2质量保证金支付及退还：详见合同附件3.5付款凭证3.5.1付款凭证：收款方应提供合法有效的收据或发票第四章工期及进度4.1合同工期4.1.1合同工期：自开工之日起____个月4.2工程进度计划4.2.1承包人应制定详细的工程进度计划并报发包人审批4.2.2工程进度计划调整：经双方协商一致后方可调整4.3工期延误4.3.1工期延误原因：不可抗力、发包人原因等4.3.2工期延误处理：按合同约定办理4.4工期提前4.4.1工期提前条件：经双方协商一致4.4.2工期提前处理：按合同约定办理第五章质量及验收5.1工程质量标准5.1.1工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准5.1.2工程质量标准：合格率____%，优良率____%5.2质量监督5.2.1发包人应负责工程质量的监督5.2.2承包人应接受发包人的质量监督5.3验收程序5.3.1工程验收分为初步验收和最终验收5.3.2验收程序：验收小组现场检查、出具验收报告、办理验收手续5.4验收结果处理5.4.1验收合格：支付质量保证金，办理移交手续5.4.2验收不合格：承包人负责整改，重新验收第六章安全文明施工6.1施工安全要求6.1.1承包人应制定施工现场安全管理制度6.1.2施工安全措施：定期安全教育、现场安全防护等6.2施工现场管理6.2.1承包人应负责施工现场的日常管理6.2.2施工现场管理要求：卫生、秩序、材料堆放等6.3环境保护6.3.1承包人应遵守国家环保法律法规6.3.2环境保护措施：废水、废料处理、噪音控制等6.4事故处理6.4.1事故分类：安全事故、质量事故、环保事故第八章违约责任8.1承包人违约责任8.1.1未按约定完成工程：承包人应支付违约金，违约金为合同总价的__%8.1.2工程质量不符合约定：承包人应负责修复或重新施工，并支付相应费用8.2发包人违约责任8.2.1未按约定支付工程款：发包人应支付违约金，违约金为应付款项的__%8.2.2未按约定提供施工条件：发包人应承担由此产生的额外费用8.3违约赔偿方式8.3.1违约方应承担因违约所产生的直接经济损失及相应费用8.3.2违约金支付方式：违约方一次性支付至合同约定的账户第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议9.1.2如协商不成，争议提交至合同约定的仲裁机构9.2仲裁机构9.2.1仲裁机构：____________________9.2.2仲裁地点：____________________9.3诉讼地点及法院9.3.1任何一方对仲裁裁决不服的，可以向所在地人民法院提起诉讼9.3.2诉讼地点：____________________第十章合同的转让10.1合同转让条件10.1.1转让须经双方书面同意10.1.2转让不得违背合同的实质性条款10.2转让程序10.2.1转让方应向另一方提供转让书面文件10.2.2转让方应负责办理相关手续，确保合同的连续性10.3转让后果10.3.1转让有效：新的承包人应继续履行合同义务10.3.2转让无效：原合同继续有效，转让方承担相应责任第十一章保密条款11.1保密内容11.1.1合同内容及双方商业秘密11.1.2保密信息不得向第三方披露或用于其他目的11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止11.3泄密责任11.3.1泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十二章合同的终止12.1合同终止条件12.1.1双方协商一致解除合同12.1.2合同到期，工程验收合格12.2终止程序12.2.1终止合同应书面通知对方12.2.2终止合同后，双方应按照合同约定处理后续事项12.3终止后的处理12.3.1承包人应按合同约定交付工程12.3.2发包人应按合同约定支付剩余款项第十三章附加条款13.1合同的补充13.1.1本合同的补充协议应书面形式签订，与本合同具有同等法律效力13.1.2补充协议不得与本合同的原则和精神相违背13.2附加条件的约定13.2.1双方可在本合同基础上约定附加条件，以补充或细化合同内容13.2.2附加条件不得违反国家法律法规及社会公德13.3附加义务的约定13.3.1双方可在本合同基础上约定附加义务，以保证合同的履行13.3.2附加义务的履行应符合合同约定，不得影响合同的正常进行第十四章合同的附录14.1合同附件14.1.1附件一：设计图纸14.1.2附件二：施工方案14.1.3附件三：材料及设备清单14.2附件的生效条件14.2.1附件应经双方确认无误后生效14.2.2附件的修改及补充应经双方书面确认14.3附件的修改及补充14.3.1附件的修改及补充应符合合同约定14.3.2附件的修改及补充不得影响合同的总价和工期合同编号_________甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未经甲方同意擅自更换材料供应商，甲方有权要求乙方承担由此产生的额外费用。1.2甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的指示进行整改。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据实际需要对工程范围、设计方案等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更产生的费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方技术指导乙方有权对施工过程进行技术指导，确保工程质量和进度。甲方应接受乙方的技术指导，并按照乙方的要求进行整改。2.2乙方提前完成工程若乙方提前完成工程，甲方应按照合同约定支付相应的奖励。奖励金额由双方协商确定。2.3乙方保密义务乙方应对甲方的商业秘密和知识产权进行保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，确保合同的顺利履行。中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。中介费用的具体金额由双方协商确定。3.3第三方中介的调解效力第三方中介对合同争议的调解结果具有约束力，甲乙双方应按照调解结果履行合同义务。若双方对调解结果不服，可依法向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.设计图纸2.施工方案3.材料及设备清单4.付款计划表5.质量保证金支付及退还协议6.工程进度计划表7.施工安全管理制度8.环境保护措施方案9.事故处理应急预案10.补充协议11.附件三：材料及设备供应商名录二、违约行为及认定：1.承包人未按约定完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定，经第三方检测机构认定，视为违约。3.发包人未按约定支付工程款，视为违约。4.发包人未提供施工条件，导致工程延期，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即甲方（发包人）和乙方（承包人）。2.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的赔偿金。3.质量保证金：为确保工程质量，双方约定的一定比例的款项。4.工期延误：因违约行为导致工程进度延期。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度缓慢：承包人应加强施工管理，合理调整施工计划。2.质量问题：承包人应按照设计及合同要求进行施工，发现问题及时整改。3.付款延误：发包人应按时支付工程款，如有延误，应支付违约金。