商场设计施工合同模板

商场设计施工合同模板合同编号：[待填写]

商场设计施工合同模板

甲方：__________（以下简称“甲方”）

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________（以下简称“乙方”）

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为进行商场建设，需对商场进行设计和施工，乙方具备相关设计和施工资质，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供商场设计和施工服务事宜达成如下合同：

一、设计范围和内容

1.1乙方根据甲方的要求，对商场进行整体设计，包括建筑外观、室内布局、装修风格等。

1.2乙方应提供完整的设计图纸和设计说明，包括但不限于平面布局图、立面图、剖面图、细部图等。

1.3乙方应根据甲方的要求，对设计方案进行修改和完善，直至甲方满意为止。

二、施工范围和内容

2.1乙方根据甲方确认的设计方案，进行商场的施工建设。

2.2乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，保证施工质量和进度。

2.3乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全和设施完好。

三、合同价格和支付方式

3.1双方确认，乙方向甲方提供的商场设计和施工服务的总费用为：[待填写]元。

3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。具体付款进度和金额，双方另行签订补充协议。

3.3乙方开具正规发票，甲方按照税收法律法规的规定进行报销。

四、合同履行和期限

4.1乙方应按照双方约定的时间表，完成设计和施工任务。如有特殊情况导致进度延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施加快进度。

4.2甲方应按照约定时间向乙方支付合同款项。如有特殊情况导致付款延误，甲方应及时通知乙方，并尽快支付。

4.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：[待填写]年。

五、违约责任

5.1乙方如未能按照约定完成设计和施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[待填写]%。

5.2甲方如未能按照约定时间支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[待填写]%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日

附件：

1.设计方案和图纸

2.施工规范和要求

3.付款进度计划

4.乙方资质证明文件

第一篇范文：合同编号：[待填写]

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[待填写]

商场设计施工合同模板

甲方：__________（以下简称“甲方”）

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________（以下简称“乙方”）

地址：__________

联系电话：__________

第三方：__________（以下简称“第三方”）

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为进行商场建设，需对商场进行设计和施工，乙方具备相关设计和施工资质，甲乙双方经友好协商，并考虑到第三方专业的技术支持和质量保障，甲乙双方同意第三方作为监管和评估机构，对乙方的设计和施工过程进行监督和评估，确保工程质量和进度符合甲方的要求。甲乙双方与第三方达成如下合同：

一、第三方的主要职责

1.1第三方作为独立的监管机构，负责对乙方的设计和施工过程进行监督和评估。

1.2第三方应根据甲方的要求和合同约定，对乙方的设计方案和施工进度进行定期审查，并提出改进意见和建议。

1.3第三方应协助甲方对乙方进行质量管理，确保工程质量符合甲方的要求和相关标准。

二、甲方的权益保障

2.1甲方作为合同的主体，有权要求乙方按照约定进行设计和施工，并有权对乙方的工作进行监督和检查。

2.2甲方有权根据合同约定，对乙方的设计方案和施工进度进行调整和变更。

2.3甲方有权根据合同约定，对乙方进行违约索赔，包括但不限于违约金、损失赔偿等。

三、乙方的义务和限制

3.1乙方应按照甲方的要求和第三方监管的要求，进行商场的设计和施工。

3.2乙方应接受第三方对其设计和施工过程的监督和评估，并按照第三方的建议进行改进。

3.3乙方应按照合同约定，完成设计和施工任务，并承担因违约而产生的责任。

四、合同价格和支付方式

4.1双方确认，乙方向甲方提供的商场设计和施工服务的总费用为：[待填写]元。

4.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。具体付款进度和金额，双方另行签订补充协议。

4.3乙方开具正规发票，甲方按照税收法律法规的规定进行报销。

五、违约责任

5.1乙方如未能按照约定完成设计和施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[待填写]%。

5.2甲方如未能按照约定时间支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的[待填写]%。

5.3第三方如未能按照约定履行监管职责，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[待填写]%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

第三方代表（签名）：__________

签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日

附件：

1.设计方案和图纸

2.施工规范和要求

3.付款进度计划

4.乙方资质证明文件

5.第三方资质证明文件

第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的监管机构，可以有效地对乙方的设计和施工过程进行监督和评估，确保工程质量和进度符合甲方的要求。同时，第三方作为专业的评估机构，能够提供专业的意见和建议，协助甲方进行质量管理，提高工程质量。

甲方为主导的目的和意义在于，作为合同的主体，甲方有权对乙方的工作进行监督和检查，并有权对乙方的设计方案和施工进度进行调整和变更。通过合同的约定，甲方可以确保乙方按照其要求和第三方监管的要求进行设计和施工，并可以对乙方进行违约索赔，保障甲方的权益。同时，甲方作为合同的主体，也有义务按照约定时间支付合同款项，履行合同义务。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[待填写]

数据中心建设施工合同模板

甲方：__________（以下简称“甲方”）

地址：__________

联系电话：__________

乙方：__________（以下简称“乙方”）

地址：__________

联系电话：__________

第三方：__________（以下简称“第三方”）

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为建设数据中心，需对数据中心进行设计和施工，乙方具备相关的技术和施工能力，甲乙双方经友好协商，并考虑到第三方专业的技术支持和质量保障，甲乙双方同意第三方作为监管和评估机构，对乙方的设计和施工过程进行监督和评估，确保工程质量和进度符合甲方的要求。甲乙双方与第三方达成如下合同：

一、第三方的主要职责

1.1第三方作为独立的监管机构，负责对乙方的设计和施工过程进行监督和评估。

1.2第三方应根据甲方的要求和合同约定，对乙方的设计方案和施工进度进行定期审查，并提出改进意见和建议。

1.3第三方应协助甲方对乙方进行质量管理，确保工程质量符合甲方的要求和相关标准。

二、乙方的权益保障

2.1乙方作为合同的主体，有权要求甲方按照约定进行设计和施工，并有权对甲方的工作进行监督和检查。

2.2乙方有权根据合同约定，对甲方的设计方案和施工进度进行调整和变更。

2.3乙方有权根据合同约定，对甲方进行违约索赔，包括但不限于违约金、损失赔偿等。

三、甲方的义务和限制

3.1甲方应按照乙方的要求和第三方监管的要求，进行数据中心的设计和施工。

3.2甲方应接受第三方对其设计和施工过程的监督和评估，并按照第三方的建议进行改进。

3.3甲方应按照合同约定，完成设计和施工任务，并承担因违约而产生的责任。

四、合同价格和支付方式

4.1双方确认，乙方向甲方提供的数据中心设计和施工服务的总费用为：[待填写]元。

4.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同款项。具体付款进度和金额，双方另行签订补充协议。

4.3乙方开具正规发票，甲方按照税收法律法规的规定进行报销。

五、违约责任

5.1甲方如未能按照约定时间支付合同款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[待填写]%。

5.2乙方如未能按照约定完成设计和施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[待填写]%。

5.3第三方如未能按照约定履行监管职责，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[待填写]%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

第三方（盖章）：__________

甲方代表（签名）：__________

乙方代表（签名）：__________

第三方代表（签名）：__________

签订日期：[待填写]年[待填写]月[待填写]日

附件：

1.设计方案和图纸

2.施工规范和要求

3.付款进度计划

4.乙方资质证明文件

5.第三方资质证明文件

乙方为主导的目的和意义在于，作为合同的主体，乙方有权对甲方的工作进行监督和检查，并有权对甲方的设计方案和施工进度进行调整和变更。通过合同的约定，乙方可以确保甲方按照其要求和第三方监管的要求进行设计和施工，并可以对甲方进行违约