2024年工程造价咨询合同样本（三篇）

第3页共3页2024年工程造价咨询合同样本甲方与乙方就洪江市振远钒电有限责任公司矿山与冶炼厂工程的结算造价审核事宜，经过友好协商，已达成一致意见，并确定以下协议条款：一、乙方将为甲方提供工程造价审核的具体内容，包括：1.工程名称：洪江市振远钒电有限责任公司矿山与冶炼厂工程。2.工程范围：涵盖除总包工程外，甲方指定的所有工程、施工图纸、竣工图纸、设计修改通知单、现场签证及相关竣工资料所表述的内容。3.乙方将依据相关技术资料、政策法规及政府行政主管部门颁布的计价文件，为甲方客观公正地编制该工程项目的结算审核报告。二、关于咨询费的计算标准及付款方式，双方约定如下：1.收费标准：依据云建造协[_____]____号《工程造价咨询服务收费暂行办法》的相关规定进行计算。2.结算审核费用：按送审造价的1.5‰加审减额的5%进行计算。3.付款方式：甲方需在乙方开始结算审核工作时预付5万元作为预付款，并根据乙方完成的工程量情况支付相应的进度款。剩余款项将在乙方向甲方提交结算审核报告后一次性付清。三、甲方需承担以下责任：1.提供包括但不限于完整的工程施工图纸、竣工图纸、设计修改通知单、施工现场签证、工程施工合同及招投标过程中形成的来往文件、甲方指定或签署的有关设备、材料单价等所有与本项目审核业务相关的资料。2.若甲方要求乙方到指定地点开展工作，则需提供必要的办公场所和食宿便利，相关费用由乙方自行承担。3.甲方需按照协议规定及时支付乙方的咨询服务费用。4.甲方应确保所提供资料的真实性。5.甲方需每月提前七日通知乙方到现场提供服务。四、乙方则需承担以下责任：1.乙方需确保工作成果的政策性、公正性、客观性以及准确性。2.指派具备相应资质的技术人员完成甲方委托的工作。3.乙方应根据工程进度情况，依据设计图纸进行现场跟踪核实，并在接到甲方通知后及时到位，做好服务工作。4.在甲方备齐并提供前述所有资料后，乙方需按照甲方要求，按时按质完成甲方委托的工作。5.乙方需做好本项目的保密工作。五、关于违约处理：因违约或合同终止而引发的损失，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如协商未果，可提交相关主管部门进行调解。若调解仍不成功，则可选择向仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。六、本协议一式六份，甲方持四份，乙方持两份。自双方责任人签字盖章之日起生效，并在乙方向甲方提供审核报告书且甲方向乙方付清全部费用后自行失效。对于本协议未尽事宜，双方将另行协商解决。甲方：_____乙方：_____甲方负责人：_____乙方负责人：_____开户行：____年____月____日2024年工程造价咨询合同样本（二）修订后的内容：一、签约方确认盖章方：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代表人：（签字）委托代表人：（签字）住所地：（同上）开户银行：（同上）账户编号：（同上）邮政编码：（同上）联系电话：（同上）传真号码：（同上）电子邮箱：（同上）____年____月____日____年____月____日附件1：建设工程造价咨询合同标准条件1.定义1.1"委托方"指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。1.2"咨询方"指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。1.3"第三方"指除委托方、咨询方以外与本咨询业务有关的当事人。1.4"日"指从任何一天的零时至第二天零时的时间段。2.适用法律建设工程造价咨询合同适用中国法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。3.适用语言合同的书写、解释和说明以汉语为主，如有不同解释，以汉语合同文本为准。4.咨询方义务4.1向委托方提供与工程造价咨询业务相关的资料，包括资质证书、专业人员名单、咨询工作计划等，并按专用条件约定的范围执行咨询业务。4.2在合同期间，咨询方提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。正常服务指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；附加服务指在正常服务之外，经双方书面协议确定的附加服务；额外服务指不属于正常服务和附加服务，但根据合同标准条件规定，咨询方应增加的额外工作量。4.3在合同期间或规定期限内，咨询方不得泄露与本合同业务活动相关的保密资料。5.委托方义务5.1委托方负责与本工程造价咨询业务相关的第三方协调，为咨询方工作提供外部条件。5.2委托方应在约定时间内免费向咨询方提供与本项目咨询业务相关的资料。5.3委托方应在约定时间内对咨询方书面提交并要求答复的事宜做出书面答复。咨询方要求第三方提供资料时，委托方应负责转达及资料转送。5.4委托方应授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询方联系。6.咨询方权利委托方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询方以下权利：6.1当委托方提供的资料不明确时，咨询方有权向委托方提出书面报告。6.2咨询方有权对第三方提出与本咨询业务相关的问题进行核对或查问。6.3咨询方有权到工程现场进行勘察。7.委托方权利7.1委托方有权询问咨询工作进展及相关内容。7.2委托方有权阐述对具体问题的意见和建议。7.3如认定咨询专业人员不履行职责或与第三方串通给委托方造成经济损失，委托方有权要求更换专业人员，直至终止合同并要求咨询方承担相应赔偿责任。8.咨询方责任8.1咨询方的责任期即为合同有效期。如因非咨询方责任导致进度推迟或延误，双方应进一步约定延长合同有效期。8.2因咨询方单方过失造成的经济损失，咨询方应向委托方进行赔偿，累计赔偿总额不超过建设工程造价咨询酬金总额（扣除税金）。8.3咨询方对委托方或第三方提出的问题不能及时核对或答复，导致合同无法全部或部分履行，咨询方应承担责任。9.委托方责任9.1委托方应履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反应承担违约责任，赔偿咨询方的损失。9.2委托方提出的赔偿或其他要求如不能成立，应补偿咨询方因此产生的各种费用支出。10.合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同变更因委托方或第三方原因导致咨询方工作受阻或延误，咨询方应将此情况及可能产生的影响及时书面通知委托方。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间相应延长，并获得额外的酬金。2024年工程造价咨询合同样本（三）第二十九条：若咨询人需聘请外部专家协助，其费用在委托的建设工程造价咨询业务范围内由咨询人承担；如超出该范围，经委托人同意，相关费用由委托人承担。第三十条：未经双方书面许可，任何一方不得转让合同中的权利和义务。第三十一条：除非得到委托人书面同意，咨询人及专业人员不得接受合同约定之外的与工程造价咨询项目相关的任何报酬。咨询人应避免参与可能与委托人利益冲突的任何活动。第三十二条：违约或合同终止引起的损失和损害赔偿，委托人和咨询人应通过协商解决；协商未果，可申请相关主管单位调解；协商或调解无效时，根据双方约定提交仲裁机构仲裁，或向法院提起诉讼。第二条：本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定应根据具体工程的法律环境和规定进行详细说明。第四条：建设工程造价咨询业务范围应明确，包括但不限于：（A）建设项目投资估算的编制、审核及经济评价；（B）工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；（C）工程招标标底、投标报价的编制、审核；（D）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；（E）工程造价计价依据的编制及工程造价信息资料的提供等。第八条：应详细列出委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间。第九条：委托人应在规定的时间内对咨询人书面提交并要求答复的事宜做出书面回应。第十四条：咨询人在责任期内如有失职，同意按照双方约定的赔偿计算方法承担因单方责任造成的经济损失。第二十四条、第二十五条、第二十六条：应详细规定咨询人的正常服务酬金、附加服务酬金和额外服务酬金的计算方法、支付时间与金额。第二十七条：双方同意以指定的货币支付酬金，并按汇率计算。第三十二条：在合同执行中出现争议，双方应及时协商解决；协商无果，可申请相关部门调解；协商或调解无效时，按照以下第（一）或（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）向法院提起诉讼。附加协议条款：（空白，根据需要填写）《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》。《标准条件》适用于所有类型的工程造价咨询委托，需双方共同遵守。《专用条件》根据项目特性由委托人和咨询人协商一致后填写，如有需要，