大连开发商承包合同模板_第1页
大连开发商承包合同模板_第2页
大连开发商承包合同模板_第3页
大连开发商承包合同模板_第4页
大连开发商承包合同模板_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

大连开发商承包合同模板第一篇范文:合同编号:[填入具体编号]

合同签订日期:[填入具体日期]

合同履行期限:[填入具体期限,如“自合同签订之日起至____年__月__日止”]

甲方(承包人):[填入甲方全称]

乙方(发包人):[填入乙方全称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方承包乙方开发的工程事宜,达成如下协议:

一、工程概述

1.1工程名称:[填入工程名称]

1.2工程地点:[填入工程具体地点]

1.3工程规模:[填入工程规模,如“占地面积XX平方米,总建筑面积XX平方米”]

1.4工程内容:[填入工程具体内容]

1.5工程预算:[填入工程预算金额]

二、合同价格及支付方式

2.1合同总价款为:[填入合同总价款]元人民币(大写:[填入大写金额]元整)。

2.2甲方完成工程后,乙方应按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下:

(1)工程进度达到30%时,支付合同价款的30%;

(2)工程进度达到60%时,支付合同价款的60%;

(3)工程进度达到90%时,支付合同价款的90%;

(4)工程竣工验收合格后,支付合同价款的10%。

2.3乙方支付价款时,应向甲方提供等额的合法有效发票。

三、工程质量及验收

3.1甲方应按照合同约定的工程内容和质量标准完成工程。

3.2工程验收分为初步验收和竣工验收。初步验收由乙方组织,甲方配合;竣工验收应在乙方验收合格后进行。

3.3工程验收不合格的,甲方应按照乙方要求及时整改,并承担整改费用。整改合格后,方可进行后续付款和竣工验收。

四、合同履行及违约责任

4.1甲方应按照合同约定的工期完成工程。如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担因此产生的违约责任。

4.2乙方应按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。如因乙方原因导致付款延迟,乙方应承担因此产生的违约责任。

4.3如一方违约,导致合同无法履行,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

6.3本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字):____________

乙方(签字):____________

签订日期:[填入具体日期]

附件:

1.工程设计文件

2.工程预算清单

3.付款计划表

4.工程验收标准

5.相关法律法规及政策文件

6.其他与合同履行相关的文件

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

合同编号:[填入具体编号]

合同签订日期:[填入具体日期]

合同履行期限:[填入具体期限,如“自合同签订之日起至____年__月__日止”]

甲方(承包人):[填入甲方全称]

乙方(发包人):[填入乙方全称]

第三方(质保服务提供商):[填入第三方全称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,为确保甲方权益,特引入第三方主体,就甲方承包乙方开发的工程事宜,达成如下协议:

一、第三方主体概述

1.1第三方主体:[填入第三方全称]

1.2第三方主体性质:[填入第三方主体性质,如“专业质保服务提供商”]

1.3第三方主体责任:第三方主体应对甲方的工程质量、工程进度等提供相应的质保服务,并承担相应的法律责任。

二、甲方权益保障

2.1甲方权益主导:甲方作为承包人,拥有合同履行的主导权,乙方应尊重甲方的权益,确保甲方在合同履行过程中不受损失。

2.2工程质量保障:第三方主体应提供专业的质保服务,确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题,第三方主体应承担相应的修复和赔偿责任。

2.3工程进度保障:甲方应按照合同约定的工期完成工程。如因第三方主体原因导致工程延期,第三方主体应承担因此产生的违约责任。

2.4价款支付保障:乙方应按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。如因乙方原因导致付款延迟,乙方应承担因此产生的违约责任。

2.5甲方权益优先:在合同履行过程中,甲方有权根据合同约定和法律法规的规定,要求乙方和第三方主体保障其合法权益。

三、乙方及第三方主体的义务和责任

3.1乙方义务:乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准向甲方提供工程,并按照约定付款。

3.2第三方主体义务:第三方主体应按照合同约定的质保服务标准,对甲方提供的工程进行质保,并承担相应的法律责任。

四、违约责任及限制条款

4.1乙方违约:如乙方未按照合同约定付款,应承担相应的违约责任。如乙方未按照合同约定提供工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。

4.2第三方主体违约:如第三方主体未按照合同约定的质保服务标准提供服务,甲方有权要求第三方主体承担相应的违约责任。

4.3甲方限制:甲方不得无故解除合同或延迟履行合同,否则应承担相应的违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方主体执一份。

6.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

6.3本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字):____________

乙方(签字):____________

第三方主体(签字):____________

签订日期:[填入具体日期]

附件:

1.工程设计文件

2.工程预算清单

3.付款计划表

4.工程验收标准

5.相关法律法规及政策文件

6.其他与合同履行相关的文件

第三方主体介入的意义和目的:第三方主体的介入旨在为甲方提供专业的质保服务,确保工程质量符合合同约定的标准,并承担相应的法律责任。同时,第三方主体的介入有助于平衡甲乙双方的权益,保障甲方在合同履行过程中的合法权益。

甲方为主导的目的和意义:甲方作为承包人,拥有合同履行的主导权,其目的是确保工程质量、工程进度等满足合同约定的标准,同时保障自身的合法权益。甲方为主导的意义在于确保合同履行过程中甲方的权益不受损失,并能够按照合同约定顺利推进工程。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

合同编号:[填入具体编号]

合同签订日期:[填入具体日期]

合同履行期限:[填入具体期限,如“自合同签订之日起至____年__月__日止”]

甲方(承包人):[填入甲方全称]

乙方(发包人):[填入乙方全称]

第三方(专业咨询服务提供商):[填入第三方全称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,为确保乙方权益,特引入第三方主体,就甲方承包乙方开发的工程事宜,达成如下协议:

一、第三方主体概述

1.1第三方主体:[填入第三方全称]

1.2第三方主体性质:[填入第三方主体性质,如“专业咨询服务提供商”]

1.3第三方主体责任:第三方主体应对乙方的工程质量、工程进度等提供相应的咨询服务,并承担相应的法律责任。

二、乙方权益保障

2.1乙方权益主导:乙方作为发包人,拥有合同履行的主导权,甲方应尊重乙方的权益,确保乙方在合同履行过程中不受损失。

2.2工程质量保障:第三方主体应提供专业的咨询服务,确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题,第三方主体应承担相应的修复和赔偿责任。

2.3工程进度保障:甲方应按照合同约定的工期完成工程。如因甲方原因导致工程延期,甲方应承担因此产生的违约责任。

2.4价款支付保障:乙方应按照合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款。如因乙方原因导致付款延迟,乙方应承担因此产生的违约责任。

2.5乙方权益优先:在合同履行过程中,乙方有权根据合同约定和法律法规的规定,要求甲方和第三方主体保障其合法权益。

三、甲方及第三方主体的义务和责任

3.1甲方义务:甲方应按照合同约定的工程内容和质量标准向乙方提供工程,并按照约定付款。

3.2第三方主体义务:第三方主体应按照合同约定的咨询服务标准,对乙方提供的工程进行咨询,并承担相应的法律责任。

四、违约责任及限制条款

4.1甲方违约:如甲方未按照合同约定付款,应承担相应的违约责任。如甲方未按照合同约定提供工程,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。

4.2第三方主体违约:如第三方主体未按照合同约定的咨询服务标准提供服务,乙方有权要求第三方主体承担相应的违约责任。

4.3乙方限制:乙方不得无故解除合同或延迟履行合同,否则应承担相应的违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式三份,甲乙双方各执一份,第三方主体执一份。

6.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

6.3本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字):____________

乙方(签字):____________

第三方主体(签字):____________

签订日期:[填入具体日期]

附件:

1.工程设计文件

2.工程预算清单

3.付款计划表

4.工程验收标准

5.相关法律法规及政策文件

6.其他与合同履行相关的文件

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论