2024建设工程施工（单价）合同示范文本使用指南（适用于招标工程固定单价施工合同）

合同编号：__________合同各方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条合同项目1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________第二条合同单价2.1乙方报价：按照本合同附件《工程量清单》中规定的工程量和单价，计算得出合同总价。2.2单价确认：单价经甲方确认后，乙方按照确认的单价进行施工。第三条合同价款支付3.1付款条件：乙方完成合同约定的工程量，并经甲方验收合格后，甲方按照本合同约定的付款比例支付价款。3.2付款方式：__________3.3付款时间：甲方应在验收合格后__________日内支付价款。第四条合同履行4.1乙方的义务：按照本合同约定的工程内容、工程量、质量标准、工期等要求，完成施工。4.2甲方的义务：按照本合同约定的付款条件、付款方式、付款时间等要求，支付合同价款。第五条合同变更和解除5.1合同变更：合同履行过程中，如需变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。第六条违约责任6.1乙方违约：乙方未按照本合同约定的工程内容、工程量、质量标准、工期等要求完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。6.2甲方违约：甲方未按照本合同约定的付款条件、付款方式、付款时间等要求支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________附件：《工程量清单》注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。解决办法：双方应在签订合确保合同内容符合法律法规的要求，如有不符合之处，应立即进行修改。2.合同中的工程量、单价、总价等数据应准确无误。解决办法：双方应仔细核实工程量清单，确保数据的准确性和完整性。如有争议，应共同协商解决。3.合同价款的支付和结算应按照约定的条件和时间进行。解决办法：甲方应按照合同约定的付款比例和时间支付价款，乙方应按照合同约定的进度完成施工。如出现付款纠纷，应通过友好协商解决。4.合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致。解决办法：双方可通过签订书面变更协议或解除协议来调整合同内容。如协商不成，可依法向法院提起诉讼。5.双方应严格按照合同约定的质量标准、工期等要求履行合同。解决办法：乙方应按照合同约定的要求进行施工，甲方应按照约定进行验收。如出现质量或工期问题，应共同协商解决。6.双方在履行合同过程中应遵守保密原则，不得泄露对方的商业秘密。解决办法：双方应签订保密协议，明确保密内容和期限。如发生泄露，泄露方应承担相应的法律责任。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担合同义务的一方，即委托乙方进行施工的一方。2.乙方：指履行合同义务的一方，即接受甲方委托进行施工的一方。3.工程量清单：指详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等内容的清单。4.固定单价：指合同中约定的单价在合同有效期内固定不变的计价方式。5.合同价款：指根据工程量清单计算得出的合同总价。6.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给对方的一定金额作为赔偿。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.验收合格：指工程项目经过甲方验收，符合合同约定的质量标准、工期等要求。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于招标工程固定单价施工合同的签订。2.适用于各类建筑工程项目的中标单位与委托方之间的施工合同签订。3.适用于工程量为固定单价合同的工程项目施工合同签订。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价发生变化的，双方应签订书面变更协议，明确变更内容和价款。2.工期延误：如乙方因自身原因导致工期延误的，应按照合同约定向甲方支付违约金。如甲方导致工期延误，应给予乙方合理的延长工期。3.工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量。如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。4.安全事故：在施工过程中如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。5.保